Трехсторонний договор купли продажи товара образец

Трехсторонний договор поставки (с участием поставщика, покупателя и грузополучателя)

Трехсторонний договор поставки

(с участием поставщика, покупателя и грузополучателя)

г. [место заключения договора] [дата заключения договора] [Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [наименование организации], именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Грузополучателя [вписать нужное] (далее по тексту — Товар) на склад Грузополучателя, Грузополучатель — принять Товар, а Покупатель — оплатить поставленный Товар в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.

1.2. По настоящему договору получателем Товара является Грузополучатель.

1.3. Ассортимент, количество и стоимость Товара определяется Грузополучателем в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Поставщик обязуется поставить указанный товар с относящейся к нему документацией.

2. Цена, количество и качество поставляемого Товара

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Грузополучателем и отражаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается.

2.3. Качество Товара должно соответствовать требованиями, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

2.4. Проверка качества и количества Товара производится Грузополучателем при получении Товара на складе Грузополучателя.

2.5. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение [вписать нужное] со дня поставки Товара на склад Грузополучателя. Расчеты за поставленный по настоящему договору Товар производятся между Покупателем и Поставщиком в размере их фактической стоимости.

2.6. Оплата Товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

2.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Стороны о новых реквизитах расчетного счета в течение [вписать нужное]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Поставщик.

2.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя, расположенный по адресу: [вписать нужное].

3.2. Доставка Товара производится [указать вид транспорта, условия транспортировки].

3.3. По настоящему договору поставка Товара выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Грузополучатель обязуется произвести приемку в установленном порядке, а Покупатель произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

3.5. При отгрузке Товара Поставщиком Товар должен быть осмотрен Грузополучателем или уполномоченным представителем Грузополучателя в месте их отгрузки: должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.

3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Грузополучатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Товара (части Товара) Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товара.

3.7. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора или несвоевременного поставленного Товара, несет Поставщик.

3.8. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Грузополучателем, а также в результате приемки Грузополучателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в [вписать нужное].

3.10. Датой исполнения настоящего договора считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи последнего этапа согласно календарному плану поставки Товара.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар Грузополучателю путем отгрузки своим транспортом.

4.1.2. Передать Грузополучателю Товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего договора.

4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в передаче Товара.

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Грузополучателю необходимую документацию.

4.1.5. Передать Грузополучателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

4.1.6. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение [указать срок] с даты составления акта и передачи его Поставщику.

4.1.7. При наступлении гарантийных случаев устранить недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.8. Извещать Грузополучателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение [указать срок] с момента их возникновения.

4.1.9. Не позднее [указать срок] с даты подписания Акта приема-передачи Товара направить в адрес Покупателя расчетный счет.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Грузополучатель обязан:

4.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.

4.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.

4.3.3. Составить и подписать Акт приема-передачи Товара. При выявленных несоответствиях или недостатках не позднее [указать срок] с даты выявления письменно уведомить Поставщика.

4.4. Грузополучатель вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.

4.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором, привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с [вписать нужное].

4.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.4. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которых предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

4.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.

4.5. Покупатель обязан:

4.5.1. Оплатить полученный Покупателем товар под уступку денежного требования к Покупателю.

5. Переход рисков, связанных с Товаром

5.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Грузополучателю.

5.2. Грузополучатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения.

6. Ответственность по договору

6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик выплачивает Грузополучателю штраф в размере [вписать нужное] за каждый день просрочки.

6.2. За необоснованный отказ принять поставленный Товар Грузополучатель выплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % стоимости поставленного Товара.

6.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение [значение] дней с момента получения направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.

7.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:

— по письменному соглашению Сторон;

— в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

7.3. В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 8.1. настоящего договора.

8. Особые условия. Форс-мажор

8.1. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора подлежат мирному урегулированию Сторонами. При недостижении согласия любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение [значение] дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение настоящего договора в письменной форме.

8.5. Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой палатой.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в трех аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Читайте также  Как правильно составить договор дарения доли квартиры

9.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель: [вписать нужное] [Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Грузополучатель: [вписать нужное] [Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Поставщик: [вписать нужное] [Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Договор — образцы, бланки, примерные формы договоров

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования

Договоры купли-продажи автомобилей

Различные договоры купли-продажи

Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ)

Договоры купли-продажи земельных участков

Договоры купли-продажи недвижимого имущества

Договоры купли-продажи жилых помещений

Договоры купли-продажи предприятия

Договоры поставки товаров

Договоры поставки на условиях Инкотермс 2020

Договоры поставки продовольственных товаров

Различные договоры поставки

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд

Договоры мены товаров (предметов)

Договоры мены недвижимого имущества

Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей

Договоры дарения земельного участка

Договоры дарения недвижимого имущества

Договоры дарения доли в уставном капитале

Различные договоры дарения

Рента и пожизненное содержание с иждивением

Договоры постоянной ренты

Договоры пожизненной ренты

Договоры пожизненного содержания с иждивением

Договоры аренды недвижимости

Договоры аренды зданий и сооружений

Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов

Договоры аренды земельных участков

Договоры аренды транспортных средств

Договоры аренды оборудования и техники

Договоры финансовой аренды (лизинга)

Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств

Различные договоры аренды

Наем жилого помещения

Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты)

Договоры социального найма, поднайма

Договор безвозмездного пользования

Договоры безвозмездного пользования земельным участком

Договоры безвозмездного пользования жилым помещением

Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением

Различные договоры безвозмездного пользования

Договоры строительного подряда

Договоры бытового подряда

Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд

Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договоры подряда с временным творческим коллективом

Различные договоры подряда

Договоры, контракты на выполнение НИОКР

Возмездное оказание услуг

Договоры возмездного оказания услуг

Договоры предоставления услуг в области рекламы

Договоры предоставления аудиторских услуг

Договоры предоставления услуг в области медицины

Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет)

Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг

Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости

Договоры предоставления коммунальных услуг

Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству

Договоры предоставления услуг в области обучения

Договоры предоставления услуг перевода

Договоры предоставления охранных услуг

Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений

Договоры предоставления транспортных услуг

Договоры предоставления услуг по хранению

Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг

Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом)

Договоры предоставления информационных услуг

Различные договоры оказания услуг

Договоры перевозки автомобильным транспортом

Договоры перевозки водными видами транспорта

Различные договоры перевозки

Договоры транспортной экспедиции

Договоры беспроцентного займа

Договоры займа между резидентом и нерезидентом

Договоры займа с обеспечением

Договоры о предоставлении кредитной линии

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)

Договоры банковского вклада

Договоры срочного банковского вклада

Договоры банковского вклада до востребования

Договоры целевого вклада

Договоры банковского счета

Специальные виды договоров хранения

Различные договоры хранения

Договоры имущественного страхования

Договоры личного страхования

Договоры страхования ответственности

Договоры страхования предпринимательского риска

Договоры ипотечного и титульного страхования

Договоры медицинского и пенсионного страхования

Различные договоры поручения

Различные договоры комиссии

Различные агентские договоры

Доверительное управление имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Различные договоры доверительного управления

Договоры коммерческой концессии

Договоры простого товарищества

Различные виды договора о совместной деятельности

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Договоры авторского заказа

Договоры об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении патента

Договор уступки права требования

Договор об осуществлении патентного поиска

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Подборка подготовлена экспертами компании «Гарант»

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Трехсторонний договор – Образец, бланк 2021 года

Трехсторонний договор (ТрД) относится к соглашению, оформляемому при потребности соединения 3-хсторонних обязательств. То есть, в ТрД предусматривается участие 3-х сторон (например, продавца, покупателя и третьего лица, влияющего на успешное выполнение сделки).

Что такое трехсторонний договор?

Многосторонние договоры, как правило, служат не для встречного обмена исполнениями, а для достижения общей цели. К примеру, таким договором может быть соглашение обыкновенного товарищества. Трехсторонний договор является соглашением, по которому возлагается исполнение договора на 3-ю сторону. Договор не получит юридического статуса до тех пор, пока стороны, имеющие заинтересованность в выполнении соглашения, не подпишут его.

Изменить и прекратить ТрД можно такими же способами, как и двусторонний. То есть, изменение или расторжение соглашения возможно по согласию большинства сторон. Отказ одной стороны от исполнения такого договора не всегда может привести к его прекращению.

Использование ТрД нередко применяется на практике, когда каждая сторона соглашения является заинтересованным лицом, получая выгоду от его действия.

Условия ТрД обязаны удовлетворять всех участников соглашения, а данные, отображенные в соглашении, обязаны быть достоверными, иначе ТрД утратит свой юридический статус, либо, в крайнем варианте, — привести участников соглашения к разрешению споров в судебном порядке.

Основным отличием ТрД от двустороннего соглашения – это число участников сделки. При этом, их права и обязанности в обоих вариантах одинаковы.

ТрД относится к сделке, где третья сторона возлагает на себя ответственность одного из контрагентов начального (двустороннего) соглашения и исполняет его обязательство в пользу второго контрагента.

Договор оформляется в письменном виде. При желании участников – соглашение может быть заверено нотариусом.

Для более наглядного понятия ТрД рекомендуется посмотреть видео.

(Видео: “Трехсторонний договор”)

Условия и необходимые документы

Чтобы ТрД соответствовал правилам, с недопущением технических ошибок, необходимо подготовить ряд документов:

  1. Устав и регистрационные документы предприятия.
  2. Личные сведения о доверенных лицах предприятий (паспорт, ИНН и т.д.), а также копия распоряжения о назначении представителя доверенным лицом и доверенность на него, выданная директором предприятия.
  3. Данные о предприятии (ИНН, КПП, ОГРН, фактические и юр. адреса, а также контактные данные).

При этом, для правомерности соглашения, понадобится отобразить существенные моменты при обозначении сути контракта:

  • Предмет сделки, с указанием его полного описания, с перечислением особенностей и полной стоимости.
  • Стоимость сделки, с отображением цены и порядка расчетов.
  • Период действия контракта, с обозначением точной даты, свидетельствующей о начале действия исполнения своих договорных обязательств.
  • Ответственность сторон, с подробным раскрытием обязательств, возлагаемых на участников сделки, а также описанием санкций, предъявляемым контрагентам, при нарушении условий ТрД.

Примечание. Все пункты договора не должны противоречить настоящим законодательным нормам РФ, в противном варианте контракт может быть признан недействительным, утратив свой юридический статус.

Основные виды трехсторонних соглашений

На сегодняшний день можно встретить следующие виды ТрД:

  1. Соглашение на предоставление услуг.
  2. Контракт о переводе задолженности.
  3. Договор цессии.
  4. Договор купли-продажи.
  5. Контракт на поставку товара.

ТрД является по отношению к 2-хстороннему контракту более сложным, как в техническом, так в юридическом плане, так как он обязан отображать интересы всех трех контрагентов.

Рассмотрим более подробно суть перечисленных видов ТрД.

Соглашение на оказание услуг

ТрД на предоставление услуг наряду с остальными видами сделки встречается чаще прочих контрактов. Такое соглашение всегда выгодно для участников сделки, выступающих в качестве:

  • Исполняющей стороны, предоставляющей различные услуги.
  • Заказчика, осуществляющего запрос на услуги.
  • Спонсора (плательщика), оплачивающего услуги от имени заказчика.

Примечание. В ТрД подряда контрагентами являются заказчик, подрядчик и спонсор. Все условия договора согласовываются и подписываются всеми участниками контракта.

Соглашение перевода долга

Контракт о переводе задолженности представляет собой соглашение, предметом которого является долг, регламентируемый ст. 391 и 392 ГК РФ. Такой вид контракта обеспечивает передачу долговых обязательств на третью сторону.

Процедура оформления передачи долга обязано осуществляться согласно законодательных норм РФ, с включением официальных документов по передаче имущества или денежных средств, актов сверки и прочих действий.

Особенное внимание требуется обратить на следующие моменты:

  • Должен быть представлен документ, удостоверяющий наличие долга в первоначальном долговом соглашении.
  • Если приемопередаточный акт долга осуществляется на возмездной основе, требуется точно прописать тип вознаграждения, сумму и сроки выплаты.
  • Сумму долга требуется указывать на текущий момент, с учетом выплаченной части, а также с учетом начисленных штрафов и процентов за просрочку задолженности.

Примечание. При оформлении ТрД, должник имеет право самостоятельно выбрать контрагента, которому перейдет ответственность по погашению задолженности.

Соглашение цессии

Договор цессии является соглашением между двумя кредитными учреждениями, о передаче прав в отношении должника, выступающего третье стороной. При таком виде договора, в отличие от соглашения по переводу долга, должник не имеет права выбирать третью сторону соглашения. Ее определяет учреждение, выдавшее кредит.

Читайте также  Может ли участковый требовать договор аренды

В результате подписанного ТрД должник возлагает на себя обязательство по выплате остатка задолженности другому финансовому учреждению.

При этом, кредитное учреждение, накануне составления ТрД обязано известить заемщика, что при нарушении условий кредитного соглашения, его долг будет передан третьему лицу, который может осуществлять не только юридическое воздействие, но физическое.

Соглашение купли-продажи

ТрД купли-продажи обладает множеством общих признаков с соглашением цессии. Например, при оформлении ТрД на 2-хкомнатную квартиру с двумя ее владельцами, участниками сделки могут быть:

  • Продавец, являющийся собственником ½ квартирной доли (Владелец № 1).
  • Покупатель ½ квартирной доли (Владелец № 2).
  • Строительная фирма, выступающая в качестве застройщика.

Примечание. Предметом ТрД купли-продажи может является не только недвижимое имущество, но и транспортные средства.

Соглашение поставки

Контракт на поставку товара между 3-мя юр. лицами наиболее часто сопровождается проявлением спорных моментов. В таком соглашении четко отмечаются неустойки и штрафы за игнорирование договорных условий.

Сторонами ТрД на поставку могут быть:

  • Поставщик товара.
  • Заказчик продукции.
  • Посредник, обеспечивающий финансирование сделки.

Правом владения поставляемого товара обладает посредник сделки, до возмещения ему стоимости продукции заказчиком.

Нередко, такие договора подвергаются изменениям, которые происходят в результате разъединения, слияния, банкротства какой-либо стороны, участвующей в таком контракте. При этом, все участники сделки остаются прежними, кроме их положения по отношению друг к другу и предмета контракта.

Примечание. Чаще всего такая перегруппировка осуществляется в результате реорганизация одного из юр. лиц, что официально подтверждаются наличием другой печати.

Как оформить трехсторонний договор в 2021 году?

Сфера применения ТрД довольно обширна. Оформляя такой договор, сторонам требуется внимательно ознакомится с его условиями, что обеспечит в будущем отсутствие спорных моментов между контрагентами.

Особенностью такого договора является наличие в нем 3-х участников соглашения. В остальном ТрД по своему содержанию совпадает с двусторонним контрактом.

Оформляется ТрД в письменном виде. Нотариальное заверение такого контракта не является обязательным. Выполнение условий договора возлагается на всех контрагентов соглашения.

Правила оформления ТрД регламентируется ГК РФ (ч. 1), согласно которому для оформления такого контракта требуется согласие трех участников сделки.

Оформление Договора между заимодавцем и поручителем осуществляется в соответствии со ст. 361 ГК РФ. При этом договор поручительства может оформляться без согласования с должником. Также допускается оформление ТрД поручительства – между кредитором, заемщиком и поручителем.

Процедура оформления ТрД осуществляется следующим образом:

  1. Все стороны, перед составлением договора, обязаны добиться договоренности по соглашению.
  2. Число экземпляров ТрД равняется числу участников соглашения. К договору могут прилагаться дополнительные документы с требуемыми сведениями. Копии документов непременно обязаны быть заверенными и подписанными уполномоченными лицами.
  3. Все стороны договора обязаны внимательно изучить текст составленного документа и подписать его.
  4. При подписании ТрД доверенными лицами, документы, подтверждающие их полномочия требуется приложить к подписанному соглашению.
  5. Оригиналы ТрД вручаются всем участникам соглашения, подписавших документ. После его подписания договор приобретает юридический статус.

С примером составления ТРД можно ознакомиться, посмотрев видео.

(Видео: “Подписание трехстороннего соглашения”)

Структура договора

Как отмечалось ранее, ТрД отличается от двустороннего – лишь количеством участников сделки. В остальном, структура ТрД документа идентична прочим двусторонним соглашениям.

Таким образом, структура ТрД состоит с включением следующих разделов:

Вступительного блока, с указанием:

  • Названия документа.
  • Места и даты его оформления.
  • Заполнением реквизитов сторон.

2) Прав и обязанностей сторон.

3) Стоимости услуг и порядка расчетов.

4) Далее заполняются остальные разделы, обозначающие условия договора, идентичные двустороннему соглашению:

  • Ответственность контрагентов.
  • Срок действия договора.
  • Порядок разрешения споров.
  • Заключительные положения.
  • Реквизиты сторон, их подписи, печати.

GLX Консалт

Договор поставки товара — особенности

Образец договор поставки товара (ниже) представлен в качестве образца и использования отдельными блоками. (Образец договора на русско-английском на другой странице.)

В договоре поставки необходимо чётко указать предмет договора, конкретно какой товар поставляется.Определить вид товара можно ориентируясь на ГОСТ, ТН ВЭД, Технические условия в которых описывается товар и его характерные признаки.В договоре товара должен быть индивидуализирован и указано количество поставляемого/покупаемого товара в тех единицах измерения в которые применяются к учёту товара: штуки, килограммы, см, метры и т.д.

В договоре поставки товара следует указывать цену за единицу товара и общую его стоимость по каждой группе поставляемого товара. При покупке товара из каталога, необходимо согласовать ассортимент товара исходя из его характеристик указанных в каталоге с указанием артикулов.

В договоре поставки следует указать комплектность поставляемой продукции.

Не лишним будет указать в договоре порядок расходов на упаковку, условия по возвратной таре и иным транспортным упаковкам.

Исходя из того, что договор поставки является разновидностью договора купли-продажи при заключении договора нужно руководствоваться положениями применяемыми к договорам купли-продажи.Однако многие суды рассматривают эти договоры как два разных договора. При ведении предпринимательской деятельности следуют заключать договоры поставки товара.

В договоре поставки следует чётко сформулировать условия поставки, права и обязанности продавца и покупателя. При составлении договора поставки необходимо указать порядок действий сторон по передаче и приёму товара.

Договор поставки товара — образец

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________________________ действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется в течение действия настоящего договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях определенных настоящим договором, продукцию (далее «товар»), наименование, ассортимент, количество и цена которой согласовываются сторонами и указываются в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика и подписания сторонами товарно-сопроводительных документов.

2.Цена, количество, качество и ассортимент товара

2.1.Товар поставляется Покупателю партиями по ценам указанным в товарных накладных. Каждая партия товара оформляется отдельной товарной накладной. Стоимость каждой партии товара определяется Поставщиком на основании цен, указанных в прайс-листе Поставщика, действующего на момент отгрузки товара и включает в себя НДС, а также стоимость дополнительных затрат (погрузка, доставка).
2.2.Размер скидок, которые могу предоставляться Покупателю, зависит от общего количества приобретаемого Покупателем товара и срока их оплаты.
2.3.Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

3.Обязанности сторон

3.1.Поставщик обязан:
— обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной, оформленной на основании заявки Покупателя, согласованной Поставщиком;
— предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.
3.2.Покупатель обязан:
— принять и оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором.

4.Заявка покупателя

4.1.Покупатель передает Поставщику заявку на приобретение Товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора. Заявка должна содержать ассортимент и количество товара в соответствующих единицах измерения, а также указания об отгрузке (отгрузочную разнарядку), в том числе реквизиты грузополучателя, способ поставки (выборка (самовывоз) или доставка).
4.2.Заявка оформляется либо в письменной форме и передается непосредственно в офис Поставщика, либо по факсу, либо сообщается по телефону работнику Поставщика. Датой подачи заявки считается дата получения ее Поставщиком, о чем делается отметка на заявке уполномоченным представителем Поставщика.

5.Поставка товара

5.1.Поставщик самостоятельно доставляет товар Покупателю в пределах г. Москвы и Московской области, или покупатель самостоятельно вывозит товар со склада Поставщика. По согласованию Сторон Поставщик доставляет товар в адрес, указанный Покупателем, при условии возмещения Покупателем транспортных расходов, при этом Покупатель письменно уведомляет Поставщика о готовности принять товар в месте, указанном в соответствующей отгрузочной разнарядке, не позднее 3 (трех) дней до даты отгрузки.
5.2.Обязательства Поставщика по поставке партии товара Покупателю считаются выполненными с момента подписания товарной накладной на эту партию товара представителями Поставщика и Покупателя.
5.3.В случае необоснованного возврата товара Поставщику, все возникающие в связи с этим расходы относятся на счет Покупателя.

6.Приемка товара

6.1.Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а по качеству не позднее 10 календарных дней с даты получения. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение 2-х суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене.
6.2. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданный товар, в которой отражают результат его приемки по количеству и качеству относительно явных недостатков. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара осталось по необходимому числу экземпляров.

7.Порядок расчетов

7.1. Основанием для расчета между сторонами является настоящий договор, товарная накладная и счет-фактура по каждой поставке.
7.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств в кассу Поставщика. При этом покупатель либо сам вносит денежные средства в кассу поставщика, либо передает их уполномоченному представителю поставщика при предъявлении им доверенности на получение денежных средств, оформленной надлежащим образом. В противном случае поставщик не несет ответственности за произведенные в его адрес выплаты и оставляет за собой право требовать оплаты товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Покупатель обязан оплатить поставленный товар Поставщику в течение 15 календарных дней со дня отгрузки товара согласно товарной (товарно-транспортной) накладной. В случае если Покупатель произвел предоплату за партию товара в размере 100%, этот пункт утрачивает силу по отношению к поставке данной партии товара.
7.4. Поставщик вправе, в случае не оплаты партии товара Покупателем, требовать возврата неоплаченного товара полностью или в части. Возврат партии товара в этом случае происходит за счет Покупателя.
7.5. В случае если очередная партия товара Покупателем не оплачена, Поставщик вправе очередной заказ от Покупателя не принимать и очередную отгрузку в его адрес не производить, а также Поставщик оставляет за собой право выставить на расчетный счет Покупателя платежное требование для получения суммы задолженности в безакцептном порядке.

Читайте также  Где регистрировать трудовой договор с иностранным гражданином
8.Ответственность сторон

8.1.При нарушении срока оплаты товара, предусмотренного п. 7.3 настоящего договора Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
8.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3.Уплата неустойки и возмещение убытков причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечет за собой расторжение договора.

9.Форс-мажор

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2.Исполнение сторонами своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени указанных в п. 10.1 обстоятельств.
9.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменном виде другую сторону. Извещение должно быть подтверждено компетентной государственной организацией.

10.Разрешение споров

10.1. Стороны принимают все необходимые меры для урегулирования споров по настоящему договору.
10.2. В случае неурегулирования споров сторонами, все споры и разногласия между сторонами, возникшие или могущие возникнуть в связи с настоящим договором (конкретным правоотношением), в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, признанием недействительным подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11.Сроки действия договора

11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2012 г., а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2.При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях.

12.Прочие условия.

12.1.Настоящий договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон и составлен в двух экземплярах – по одному у каждой стороны.
12.2.Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к настоящему договору к являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами. При этом признаются действительными факсограммы, полученные Поставщиком, если в факсограмме присутствует подпись и печать Покупателя и на ней расписался и поставил свою печать Поставщик. Поставщик также вправе направлять Покупателю документы по факсимильной связи, при этом подтверждением факта направления и получения документа служит выписка из журнала учета исходящих факсов Поставщика, обязанность по ведению которого возлагается на Поставщика.
12.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4.Положения и условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат оглашению
12.5.В случае изменения реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга не позднее трех суток с момента их изменения
12.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит на Покупателя с момента возникновения у него права собственности на товары.

Концепция трехстороннего договора купли-продажи в лизинге. Противоречит Гражданскому кодексу, но поддерживается судами

В п. 1. статьи 454 Гражданского кодекса РФ: «по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)». Из данного определения очевидно — договор купли-продажи является договором с двумя сторонами – Продавцом и Покупателем.

В своем учебнике по Гражданскому праву Суханов Е.А. говорит о том что: «договор купли-продажи является возмездным и двусторонним. Он является договором синаллагматическим, поскольку исполнение обязательств покупателем по оплате товара обусловлено исполнением продавцом своих обязательств по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 328 ГК)».

В издании «Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества» под редакцией В.В. Витрянского и М.И. Брагинского, в отношении двусторонности договора купли-продажи сказано следующее: «Договор купли-продажи является двусторонним, поскольку каждая из сторон этого договора (продавец и покупатель) несет обязанности в пользу другой стороны и считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать».

Исходя из указанных определений, можно сделать вывод что договор купли-продажи является двусторонним, и сомнению это не подлежит.

Однако на практике не все так просто и прозрачно. Ярчайшим примером является заключение трехсторонних договоров купли-продажи, где третья сторона именуется как «Лизингополучатель» (постановления ФАС МО от 20.12.2012 г. № А40-40764/12, ФАС ЦО от 19.12.2012 г. № А36-4151/2010, ФАС СЗО от 23.12.2010 г. № А56-14184/2009). Соответственно при такой сложной сделке как лизинг, участники в силу принципа свободы договора делают из договора купли-продажи смешаный договор с различными элементами. При этом споров, связанных с признанием таких видов договоров купли-продажи недействительными, не возникало. Суды применяют к отношениям сторон такие же правила, как и для обычного (двустороннего) договора купли-продажи лизингового имущества (например, правила об ответственности продавца по ст. 670 ГК РФ). Как бы не замечая в договоре купли-продажи обозначенную третью сторону – лизингополучателя.

При этом стороны договора могут предусмотреть некоторые условия для исполнения третьей стороной. Например, условие о том, что часть суммы за покупателя будет оплачена лизингополучателем. Это право сторон установлено нормой ст. 313 ГК РФ, в соответствии с которой исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо. Также в большинстве договоров купли-продажи заключаемых для целей лизинга, указывается положение о том, что договор заключается для придачи имущества в лизинг и все претензии могут быть напрямую предъявлены продавцу (поставщику). Однако, если предусмотреть в договоре купли-продажи, что лизингополучатель – именно отдельная сторона договора купли-продажи, то это прямое нарушение правил статьи 454 Гражданского кодекса РФ (что уже само по себе может стать поводом для дальнейших споров, в частности, относительно правовой природы договора и его действительности).

Лизинговые компании настойчиво продолжают заключать трехсторонние договоры-купли продажи, ссылаясь на многолетнюю практику и отсутствие судебных прецедентов. При этом у лизингополучателя не возникнет каких-либо значительных преимуществ по сравнению с ситуацией, когда заключен обычный двусторонний договор купли-продажи и а затем договор лизинга. Дело в том, что отношения между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом регулируются императивными нормами закона. Сформулировать в трехстороннем договоре купли-продажи правила, противоречащие таким нормам, запрещается. К примеру, нельзя включить в трехсторонний договор условие о том, что лизингополучатель вправе расторгнуть этот договор без согласия покупателя. Даже если стороны сформулируют такое условие, суд при рассмотрении спора укажет, что оно противоречит пункту 1 статьи 670 Гражданского кодекса РФ.

Включение в договор купли-продажи третьей стороны, можно оправдать сложностью лизинговых взаимоотношений и их регулирования. Можно ли считать включение лизингополучателя в договор купли-продажи является юридической фикцией? Именно эту точку зрения высказывают Н.В. Козлова и С.Ю. Филиппова в своей статье «Признание договора незаключенным: проблемы квалификации и правовые последствия («Закон», 2017, N 12): «Примером фикции является норма п. 1 ст. 670 ГК РФ, согласно которой арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные для покупателя, как если бы он был стороной договора купли-продажи. Очевидно, что арендатор (лизингодатель) не является покупателем, однако законодатель заведомо для всех ложно утверждает, что арендатор — это покупатель (имеет права и обязанности покупателя). Посредством фикции обеспечивается беспробельное регулирование отношений». Такая трактовка соотношения сделки по купли-продажи и передачи предмета лизинга в лизинг, является совершенно обоснованной. Такие лизинговые сделки маркируются законодателем словами «как если бы», «как будто бы», «считается» и другими.

Исходя из сказанного, злоупотребление использованием принципа свободы не гарантирует покупателю (он же – «лизингодатель») полное отстранение от правоотношений возникающим между ним, продавцом и лизингополучателем. Лизингодателю в любом случае придется частично участвовать в трехсторонних взаимоотношениях и включение третьей стороны в договор купли-продажи не является от этого панацеей.