Договор купли продажи натяжных потолков образец

Образец договора на натяжные потолки

Хороший образец договора для физических лиц на установку натяжных потолков.

Образец договора

Договор подряда заключается по желанию заказчика.

Скачать образец договора

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________________________________________________

, в лице ________________________________, действующего на основании Устава.

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______

натяжные потолки ___________________________________________________________________.

1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

-начать монтаж в помещениях Заказчика натяжных потолков ___________________________________
в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.

-совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

2.2. Заказчик обязан:

-произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).

-подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).

-подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

3.РАСЧЁТЫ СТОРОН

3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:

_______________рублей (________________________________________________________)при подписании договора.

3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:

при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.

3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года — на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.

4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.

4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф — 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.

4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.

4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя ( в частности-технологом бригады установщиков) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя, в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.

5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.

7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.

7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.

7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.

7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.

7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.

8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: (С договором ознакомлен и согласен)
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________

Исполнитель:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________

Договор на изготовление и поставку натяжного потолка

на изготовление и поставку натяжного потолка

Общество с ограниченной ответственностью , действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и ИП «» , действующее на основании Свидетельства ФНС серия 59 № , выданного МИ ФНС №11 по Пермскому краю, , именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик поручает, а Предприятие принимает к исполнению работы по изготовлению декоративных натяжных потолков, далее «Изделий», производства -МЭТ» на территории г. Чусовой.

2. Обязанности Заказчика.

2.1 Предоставить Предприятию необходимую информацию и техническую документацию для изготовления натяжного потолка. (замеры стен, углов, криволинейность, № фактуры полотна, направление швов на полотне и т. д.).

2.2. Назначить ответственное лицо, с которым предприятие решает все вопросы по изготовлению изделия.

2.2. При получении изделия подписать акт выполненных работ, установленного образца.

3. Обязанности Предприятия.

3.1.Изготовить декоративный натяжной потолок согласно бланка–заказа или спецификации.

3.2. Соблюдать правила спецификации при изготовлении изделия.

3.3. Своевременно информировать Заказчика :

— об изменении цены материалов, используемых для изготовления изделия;

— об изменении ассортимента материалов, используемых для изготовления изделия.

3.4. Обеспечить отгрузку изделия:

— в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии материала на складе Предприятия;

— в течение 20 (двадцати) рабочих дней при заказе материала у поставщиков.

3.5. Обеспечить доставку изделия по адресу офиса Заказчика: г. Пермь, ________

3.6. Предоставить Заказчику гигиенические и пожарные сертификаты на материалы, используемые для изготовления изделия.

3.7. Предоставить Заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ.

4. Порядок расчетов.

4.1. При оформлении заказа Заказчик вносит Предприятию на расчетный счет предоплату в размере 100 (сто) % стоимости изделия. Срок поставки изделия исчисляется с момента поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия.

5. Ответственность сторон .

5.1. В случае нарушения сроков поставки изделия Предприятие оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы заказа за каждый день просрочки.

5.2. Предприятие не несет ответственность за качество установки товара.

5.3. Заказчик проверяет соответствие замеров бланка-заказа и фактических замеров, наличие брака на полотне, качество гарпуна и прочие дефекты до момента растяжения изделия. Претензии по качеству изделия не принимаются после момента растяжения полотна.

5.4. Предприятие не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной в бланке-заказе или спецификации.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Производитель гарантирует качество поставляемого изделия в течение 10 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Читайте также  Какие договоры подлежат обязательному нотариальному удостоверению

6.2. В случае выявления дефектов Изделия, произошедших по вине Предприятия, выполнение гарантийных обязательств на Изделие производится за счет Предприятия. Дефектные Изделия остаются в распоряжении Предприятия.

6.3. Предприятие производит устранение дефектов изделия в течение 30 дней с момента получения претензий Заказчика, изложенных в письменной форме.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, преодолеть.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности (землетрясение, пожар, военные действия, изменение температурного режима, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению данного договора).

7.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обстоятельств в срок, установленный договором, то этот срок отодвигается на время действия данного обстоятельства.

7.4. Если невыполнение обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств длится более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону.

8. Срок действия договора.

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «31 декабря » 2008 г.

8.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях сроком на один год.

8.3. При досрочном расторжении договора одна из сторон должна уведомить другую в письменной форме не позднее, чем за один месяц до расторжения настоящего договора.

8.4. Стороны договариваются о том, что по окончании действия договора, стороны продолжают выполнять взятые на себя обязательства по гарантиям и заявкам, прошедшим и оплаченным ранее расторжения договора, руководствуясь при этом предыдущим договорным положением.

9.Дополнительные условия.

9.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Предприятие» «Заказчик»

СКАЙ-МЭТ» ИП « »

Россия, Пермский край, г. Чусовой, Россия, г. Соликамск

Как составить договор на установку натяжных потолков: образец, фото и видео примеры

Любой вид деловых или коммерческих отношений должен иметь документальное сопровождение. Даже самая простая деятельность типа сноса стены в доме, предварительно должна быть зарегистрирована в виде договора между заказчиком и исполнителем для учета важных для них моментов. При обращении к специалистам по установке натяжных потолков должен составляться, соответственно, договор на монтаж натяжного потолка, который станет гарантией выполнения указанных в нем обязанностей со стороны строительной компании.

Назначение договора на монтаж натяжных покрытий

Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.

Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.

В документе должна быть указана следующая информация:

  • объемы проводимых работ;
  • сроки изготовления полотна и его монтажа;
  • стоимость используемых материалов и услуг;
  • последовательность выполнения заказа;
  • права и обязанности обеих сторон;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • гарантии установщика.

Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.

В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.

Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.

Назначение договора

Натяжные потолки в данный момент пользуются большим спросом, что на руку недобросовестным исполнителям, которые реализуют продукцию низкого качества, либо вовсе подделку. Большинство потребителей визуально не смогут понять, какого качества предлагается натяжной потолок. Тем более что образец может кардинально отличаться от готовой конструкции. Во избежание подобной ситуации рекомендуется убедиться в квалифицированности продавца, о чем свидетельствует пакет соответствующих документов с сертификатами качества, лицензией на оказание подобных услуг. Несмотря на их наличие, договор монтажа натяжных потолков должен быть заключен.

Большинство крупных фирм предоставляют необходимую документацию клиентам без напоминания, а составление договора на выполнение работ является обязательным этапом. Если же вместо подлинных документов предлагаются их ксерокопии, то не следует рассматривать вариант такого сотрудничества.

В грамотно составленном договоре указываются не только права и обязанности обеих сторон, но и обозначены другие нюансы, которые помогут решить вопросы в случае непредвиденных обстоятельств. Например, дополнительной оплаты услуг, ремонта некачественно установленной конструкции.

Согласно этому документу, исполнитель обязан выполнить все, что в нем указано. Если же договор на установку натяжных потолков отсутствует, то клиенту сложно будет доказать факт оказания услуг.

Ни в коем случае не следует заключать договор на дому, получив бланки от фирмы через курьера. Обязательно нужно посетить офис компании, убедиться в ее существовании, сверить информацию, указанную в документах.

Правила составления документа

Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.

Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.

В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.

Читайте также  Договор купли продажи автомобиля с обременением образец

Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:

  1. В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
  2. Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
  3. После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.

На исполнителя возлагаются следующие обязанности:

  • провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
  • подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
  • при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).

На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.

Форс-мажорные обстоятельства

Во всех договорах в обязательном порядке предусматривается данный раздел. Здесь указываются причины, из-за которых любая из сторон в полной мере или частично освобождается от выполнения заявленных ранее обязательств.

Сюда относятся воздействие со стороны природных катаклизм (наводнения, землетрясения), техногенных катастроф, а также выпуска новых законов, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по договору.

Здесь же устанавливается срок, на протяжении которого они могут быть возобновлены.

Особенности технических условий

Любой договор натяжные потолки содержит в себе информацию о соблюдении определенных технических условий обеими сторонами. В данном случае это касается, например, сохранения периметра и формы помещения заказчиком в том виде, в котором были произведены замеры для изготовления конструкции.

Специалисты указывают на то, что данное требование является обязательным, поскольку любая перепланировка приведет к невозможности качественной установки полотна. Оно будет сильно натянуто, либо провиснет, как показано на фото. При наличии таковых дефектов за доработку и переделку заказчику придется доплатить.

Исходя из данного требования, чертежи потолков могут составляться только по окончании всех строительных работ.

  • Все электромонтажные работы должны быть завершены заказчиком до того, как будет устанавливаться потолок. Как правило, все закладные под светильники, потолочные карнизы и другое оборудование монтируется клиентом, либо эти работы возлагаются на исполнителя по договору. Все осветительные приборы также заранее крепятся и подключаются.
  • Помещение, в котором будут проходить работы, подготавливается заказчиком. Сюда входит уборка строительного мусора для свободного перемещения строителей по всему помещению.

В этом разделе могут быть указаны и другие пункты, например, по согласованию вариантов освещения, прочности стен, которые будут несущими для потолка, допустимого провисания материала.

Как сделать замеры натяжного потолка, подробно на видео:

Наличие прочих разделов

Для более подробного изучения остальных разделов достаточно прочитать договор на натяжные потолки образец, где в обязательном порядке должна быть информация о:

  • порядке разрешения спорных вопросов;
  • сроке договора;
  • гарантийных обязательствах;
  • местонахождении исполнителя/заказчика и их реквизитах.

Как уже было отмечено ранее, последний раздел должен быть тщательно проверен, чтобы вся информация совпадала с действительностью.

Что включено в дополнительное соглашение

В большинстве случаев, договор по натяжным потолкам сопровождается еще дополнительным соглашением с чертежами потолка, расчетами его площади, стоимостью материала и работ, указанием типа полотна, его цвета, направления, наличии швов. Поскольку все эти данные являются специфическими, то они указываются отдельно от основного договора.

Здесь же нужно отметить особенности дополнительных работ. Так, исполнитель, может устанавливать электрическую разводку, создавать конструкцию многоуровневого потолка, убирать мусор после монтажа.

Таким образом, при заключении договора нужно четко оговорить конечный результат, которого и будет следовать исполнитель в ходе работ.

Договор натяжные потолки, на установку, монтаж, образцы

Любая работа по установке натяжных потолков производится после подписания: договор натяжные потолки. В данном договоре прописываются требования, права и расчет. Предметом служит оказываемые услуги компанией по установке натяжных потолков из материалов клиента. В договоре прописываются сроки на выполнение работы, также как и обязанности обеих сторон. Существует графа по форс-мажорным обстоятельствам связанные с невозможностью осуществить монтаж, так как наступили непредвиденные обстоятельства.

Договор на монтаж натяжных потолков предусматривает осуществление монтажа натяжных потолков в помещении клиента. В договоре четко прописаны объем работ, стоимость и порядок, права и ответственность, а также гарантии. Все расчеты производятся только в национальной валюте. Заказчик согласно договора привозит натяжное полотно и в отведенный срок делает монтаж. Если исполнитель нарушает условия договора, то он оплачивает издержки предусмотренные законодательством пеню за каждый не выполненный день. Компания, согласно договора дает гарантию на выполненную работу.

Договор на натяжные потолки образец

Договор на установку натяжных потолков прописываются пункты: предмет, оплата, ответственность, гарантии, расчет. Исполняющая сторона в лице компании обязывается установить натяжной потолок на объекте клиента, в четкий срок. Если исполнитель не успевает, то идет пеня. В договоре прописывается тип оплаты: первоначальный процент и после выполнения работы, оставшаяся оплата или же полная безналичная оплата. В договоре также описано, что заказчик обязан в первую очередь подготовить помещение для установки натяжного потолка.

Образец договора можно скачать: тут

Внимание! Читайте договора на предмет всех нужных пунктов перед подписанием, согласовывая все необходимое.

Важно! Подписывать договор нужно в компании, чтобы убедится в подлинности адреса, нужных сертификатов. С развитием спроса на натяжные потолки появилось много мошенников. Требуйте ко всем договорам по натяжным потолкам подробную смету со всеми расчетами, техническими требованиями. Если нужно, заключайте дополнительное соглашение к основному договору.

Договор подряда натяжные потолки прописываются требования, предмет, оплата, обязанности, гарантии, ответственность и прочие дополнительные условия. В договоре четко прописаны сроки по установке натяжных потолков, ответственности стороны, частичной или полной оплате, а также правила по эксплуатации натяжных потолков.

договор подряда образец

Договор поставки натяжных потолков прописываются предмет поставки, качество и требования, стоимость и порядок поставки всех материалов, прием и гарантия, а также ответственность сторон и прочие условия. Согласно договора, компания продает качественное натяжное полотно, имеющие соответствующий сертификат качества, срок поставки. В договоре прописывается, как будет осуществлена оплата за полученный материал: при приемке вся оплата или частями. Что исполнитель, что заказчик за нарушение договора и оплаты, несут ответственность перед законом.

Типовой договор на натяжные потолки прописываются обязанности, условия, оплата, срок, гарантии и ответственность сторон. Согласно типового договора, компания обязана установить натяжной потолок в помещении клиента согласно срока и полученной оплаты.

Договор с монтажником натяжных потолков прописываются сроки монтажа, условия, стоимость работ, ответственность.

Договор дилерский натяжные потолки прописываются условия по поставке натяжного потолка, цены, сроки, стоимость, ответственность и гарантии.

Договора купли/продажи натяжных потолков исполнитель обязывается по заказу заказчика создать натяжной потолок и установить. В договоре прописываются сроки, цена, обязанности, порядок и гарантии.

Договор

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

____________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Читайте также  Договор купли продажи питбайка образец

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачиприемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков .

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН