Договор купли продажи металлопроката образец

Договор на поставку металла

Общие условия поставки
(обязательное приложение к счету на оплату)

ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице Генерального директора Коваленко Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Юридическое или физическое лицо, приобретающее металлопродукцию, услуги по металлообработке и доставке, в дальнейшем именуемое Покупатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимают настоящие условия для всех сделок, совершенных без заключения письменного договора между Сторонами:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, в дальнейшем именуемую Товар на изложенных в настоящем договоре условиях.
1.2. Наименование Товара, количество, качество, дополнительные характеристики, требования и цена, отражаются в счетах Поставщика и товаро-сопроводительных документах. Оплачивая счет, принимая предложенный Поставщиком Товар, Покупатель заявляет акцепт и принимает настоящие условия.
1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ Государственных стандартов и технических условий, удостоверяться сертификатом качества или его копией.

2. ЦЕНА ТОВАРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена устанавливается на каждую партию, в рублях РФ за единицу Товара, на условиях франко-склад Поставщика и отражается в счете на оплату. Стоимость услуг по металлообработке, нанесению покрытий и доставке отражается отдельной строкой или включается в стоимость Товара — по соглашению Сторон.
2.2. Сделка заключена на условиях, изложенных в Счете на оплату, если Покупатель произвел полную оплату в течение 2 (двух) дней, включая дату выставления платежного требования (Счета). Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательства или изменить цену на Товар и стоимость услуг, если Покупатель оплатил Счет частично и/или с нарушением установленного срока.
2.3. Оплата Товара производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, указанный в платежном требовании (счете). Датой оплаты Стороны считают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. В назначении платежа обязательно указание наименования Товара, номера Счета и адреса доставки (если предусмотрена соглашением). Оплата Счета третьими лицами исключена.
2.5. Окончательный расчет за фактически поставленное и принятое Покупателем количество Товара, выполненные работы и оказанные услуги, производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней, на основании Счета-фактуры или УПД. По истечении указанного срока задолженность Покупателя в результате новации признается коммерческим кредитом, на который начисляются проценты в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы долга, за каждый день пользования кредитом.
2.6. Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. Если по истечении 10 дней Покупатель не заверил Акт сверки расчетов и/или не выразил обоснованные возражения, Акт сверки Поставщика считается принятым без замечаний.
2.7. Возврат излишне / ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного требования Покупателя, представленного в оригинале.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик поставляет Товар на условиях FCA франко-склад Поставщика — Московская область. Покупатель обязан принять и вывезти Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты. После истечения указанного срока, Поставщик вправе, по своему усмотрению, взыскать с Покупателя стоимость хранения Товара или отказаться от поставки.
3.2. Толеранс (отклонение) в пределах ±10% от заказанного количества, при поставке товара по весу и/или немерной длины – не является нарушением условия о количестве. Товар отгружается кратно штукам (целым единицам), если соглашением (в Счете) не предусмотрено иное.
3.3. Товар отгружается в бортовые транспортные средства, в объемах, не превышающих нормы загрузки транспортного средства. Тара, упаковка и маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94.
3.4. Доставка Товара является отдельной услугой и осуществляется по согласованию Сторон, в срок не более 3 (трех) рабочих дней в пределах города Москвы и Московской области, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. Покупатель обязан принять и выгрузить Товар в срок не более 2 (двух) часов с момента прибытия транспортного средства. Срок и условия доставки в другие регионы РФ определяются соглашением Сторон.
3.5. Датой поставки Товара и перехода права собственности Стороны считают:

3.5.1. Дату подписания представителем Покупателя товарной / товарно-транспортной накладной, при самостоятельной выборке Товара со склада Поставщика или его доставке силами Поставщика;
3.5.2. Дату подписания представителем Перевозчика товарной / товарно-транспортной накладной, выдачи квитанции о приемке груза к перевозке, при отгрузке Товара через транспортно-экспедиционную организацию.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 и П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР (с изменениями), в соответствии с Государственными стандартами, техническими условиями и дополнительно согласованными Сторонами характеристиками.
4.2. При определении количества отгруженного / полученного Товара Стороны руководствуются единицами измерения, указанными в Счете. По фактическому или теоретическому весу Товар принимается на основании сертификата качества Производителя.
4.3. Отклонение фактического веса в пределах 0,5% (половина процента) Стороны признают погрешностью измерительных приборов, а Покупатель соглашается с весом, указанным Поставщиком.
4.4. При обнаружении несоответствия качества Товара (явные дефекты) требованиям ГОСТ, ТУ или иным согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе отказаться от приемки, потребовать замены на Товар надлежащего качества, уменьшения стоимости или возврата денежных средств.
4.5. При обнаружении скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены в момент передачи Товара), претензии по качеству Покупатель обязан предъявить в течение 10 дней с момента их обнаружения, но не позднее 30 дней с момента поставки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока поставки Поставщик выплачивает исключительную неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки. Выплата неустойки прекращает обязательство Поставщика в натуре.
5.2. За нарушение сроков денежных расчетов Стороны несут ответственность в размере 0,1% от суммы долга, за каждый день просрочки. Настоящая неустойка подлежит уплате на основании требования кредитора.
5.3. За отказ Покупателя от Товара надлежащего качества, поставленного в установленный срок, Поставщик вправе требовать возмещения своих расходов на выполнение обязательства, уплаты штрафа в размере 20% от стоимости не принятого Товара. Не допустим отказ Покупателя от Товара надлежащего качества с индивидуально определенными свойствами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Покупатель считается присоединившимся к настоящим условиям (Договор присоединения, Ст.428 ГК РФ) с момента их акцепта (Ст.438 ГК РФ), совершаемого путем оплаты счета Поставщика, получения предложенного Поставщиком Товара или иным образом.
6.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью каждой сделки, совершаемой между Поставщиком и Покупателем, в том числе в части, не противоречащей письменному соглашению между ними.

Типовой договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ № _____

г. Москва «___» _______________ 20__ г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и ______________________ ____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, соответствующую требованиям действующих ГОСТов и ТУ, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Поставка продукции в течение срока действия настоящего договора осуществляется отдельными партиями. Ассортимент, количество, цена, сроки по каждой партии определяются в Спецификациях (счетах), прилагаемых к настоящему договору и являющихся его неотъемлемой частью.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Отгрузка со склада производится уполномоченному представителю Покупателя при условии предъявления уполномоченным представителем оригинала доверенности, оформленной на право получения отдельной партии продукции, составленной в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

2.2. Риск случайной гибели, а также право собственности переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

2.3. Датой поставки по настоящему договору является дата получения продукции на складе Поставщика Покупателем п.2.1. настоящего договора.

2.4. Документом, подтверждающим передачу продукции, является товарно-транспортная накладная, подписанная полномочными представителями сторон.

3. ЦЕНА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена поставляемой продукции определяется Сторонами в Спецификации, указанной в п. 1.2. настоящего Договора.

3.2. Цена на продукцию может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, о чем Поставщик уведомляет Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты изменения. Цена на продукцию, оплаченную Покупателем на условиях 100% предоплаты, изменению не подлежит.

3.3. Покупатель осуществляет 100% предоплату за поставляемую продукцию на основании выставленного Поставщиком счета в течение срока его действия. Иные порядок и сроки оплаты стороны могут предусмотреть в Спецификации или в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

3.4. Оплата производится денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику копию платежного поручения, удостоверяющую факт оплаты.

3.5. Стороны обязуются составлять акт сверки взаиморасчетов, по требованию одной из сторон.

4. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка продукции по количеству производится с соблюдением правил Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65г., утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с последующими изменениями).

4.2. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, но качеству № П-7 от 25.04.1966г., утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с последующими изменениями).

Читайте также  Начислить неустойку по договору какая проводка

4.3. При выявлении Покупателем несоответствия продукции по качеству или количеству вызов представителя Поставщика для участия в приемке продукции обязателен.

4.4. В случае установления факта поставки продукции, не соответствующей условиям договора по количеству, Покупатель оплачивает фактически поставленную продукцию. В случае необходимости, Поставщик осуществляет возврат выплаченных Покупателем денежных средств на сумму недопоставленной продукции и с этого момента считается выполнившим свое обязательство по поставке продукции надлежащим образом.

4.5. В случае установления факта поставки некачественной продукции по взаимному соглашению сторон принимается одно из следующих решений:

– о замене некачественной продукции,

– об изменении покупной цены в сторону уменьшения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Покупатель вправе применить к Поставщику следующие санкции:

– за несвоевременную поставку уплачивается пеня в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.

5.2. Продавец вправе применить к Покупателю санкцию за несвоевременную оплату поставленной Покупателю продукции в виде пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за поставленную продукцию за каждый день просрочки.

6. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после вступления настоящего Договора в силу, а равно, если Стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения настоящего Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будет являться документ, выданный соответствующим органом.

6.4. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств превышает 2 (два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой стороне за 10 дней до момента расторжения договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения Сторонами согласия по спорным вопросам путем переговоров, Стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2009г. а по расчетам до полного их исполнения. В случае если ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и оформляются в виде Дополнительного соглашения, прилагаемого к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

8.3. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору должны иметь ссылку на настоящий Договор.

8.4. Стороны по настоящему договору обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
От имени Поставщика От имени Покупателя
М.П. М.П.

Продажа металла и доставка металлопроката: Москва, Подмосковье, Московская область, Балашиха, Бронницы, Видное, Волоколамск, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь, Электроугли

Договор купли-продажи товара: образец

П о договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК РФ).

Договор купли-продажи товара образец

Место и дата заключения договора

_________________________ в лице ________________________, действующ________________________ на основании _____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________ _________________________ в лице _____________________________________, действующ___на основании _____________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ________________________________________________________________ (указать наименование, вид, характеристики товара) (далее по тексту — Товар) в количестве и ассортименте, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и в порядке, предусмотренных Договором.

1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:

1.2.1. (наименование Товара) __________________________________________________________________________________ в количестве ___________________________________________________________________________ в следующей комплектности: _______________________________________________.

1.2.2. ___________________________________________________ в количестве (наименование Товара) ___________________ (указать количество или порядок его определения) в следующей комплектности: __________________ _____________________________.

Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие принадлежности и документы: _______________________________________________

(указать принадлежности и документы, передаваемые Продавцом)

2.1.4. Произвести проверку качества Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять Товар от Продавца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет:

  • (наименование Товара) ___________________________________ — _____ (_______________) рублей;
  • (наименование Товара) ___________________________________ — _____ (_______________) рублей.

3.2. Цена Договора составляет _____ (_______________) рублей.

3.3. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до «__»___________ ____ г.

3.4. Уплата цены Договора производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.

3.5. Датой оплаты считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо дата поступления денежных средств на счет Продавца.

Качество товара

4.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (указать регламенты, стандарты, иные требования к качеству Товара) и подтверждаться __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (указать документы, подтверждающие надлежащее качество Товара).

4.2. Перед передачей Товара Покупателю Продавец обязан проверить качество Товара в следующем порядке: ___________________________________.

4.3. Одновременно с документами, указанными в п. 2.1.3 настоящего Договора, Продавец передает Покупателю документы, подтверждающие проведенную проверку качества Товара.

4.4. В случае если недостатки Товара не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:

4.4.1. Соразмерного уменьшения покупной цены.

4.4.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок.

4.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

4.5.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4.5.2. Направить письменное Требование (претензию) о замене недоброкачественного товара, свойства которого не позволяют устранить его недостатки, товаром надлежащего качества (далее — Требование о замене Товара) (Приложение N ___).

Передача и принятие товара

5.1. Товар доставляется Покупателю по адресу: _________________________.

Товар доставляется силами и средствами Продавца.

5.2. Товар должен быть доставлен Покупателю в срок до «__»___________ ____ г.

5.3. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества и количества Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Проверка качества Товара Покупателем производится в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Договора.

Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Товара (Приложение N ___).

Переход права собственности

5.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

5.5. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.6. Если Продавец передал Покупателю в нарушение п. 1.2 настоящего Договора меньшее количество Товара, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.7. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, указанные в п. п. 2.1.3, 4.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

Читайте также  Если по договору цессии меняется кредитор

В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара, направив Продавцу Заявление (претензию) об отказе от товара и возмещении причиненных убытков в связи с непередачей продавцом принадлежностей и документов, относящихся к товару, в установленный срок (Приложение N ___).

5.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору (п. 1.2 настоящего Договора), Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

  • принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
  • отказаться от всего переданного Товара;
  • предъявить Требование о замене Товара, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
  • принять весь переданный Товар.

5.9. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора, или предъявлении Требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара.

Ответственность сторон

6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

8.6.1. Акт приема-передачи Товара (Приложение N ___).

8.6.2. Требование (претензия) о замене недоброкачественного товара, свойства которого не позволяют устранить его недостатки, товаром надлежащего качества (Приложение N ___).

8.6.3. Заявление (претензия) об отказе от товара и возмещении причиненных убытков в связи с непередачей продавцом принадлежностей и документов, относящихся к товару, в установленный срок (Приложение N ___).

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами

При сделках купли-продажи строительных материалов между сторонами подписывается договор, согласно которому, продавец обязуется передать покупателю стройматериалы за заранее оговоренную цену. Ниже предлагаем вашему вниманию перечень главных пунктов, которые должен содержать в себе данный договор. Кроме того, здесь вы можете скачать типовой бланк договора купли-продажи материалов (ТМЦ), а также в качестве примера можно скачать заполненный образец договора купли-продажи стройматериалов.

На заметку! Предлагаем также скачать образец договора купли-продажи оборудования → скачать, мебели → скачать, товаров → скачать.

Особенности оформления договора

Бланк договора купли-продажи материалов может составлен как между физическими лицами, так и юридическими.

В бланке должно быть прописано обязательно:

  • Дата оформления;
  • Место подписания;
  • Реквизиты сторон, именуемых как «Продавец» и «Покупатель» с указанием фамилии, имя и отчества физических лиц, их паспортных данных, адресов регистрации. Если стороны или одна из сторон являются юридическим лицом, то указывается название организации, в чьем лице она выступает и на основании чего действует. Это может быть генеральный директор или его заместитель, а также другое уполномоченное физическое лицо.

Основная часть бланка договора должна содержать:

  1. Предмет договора – в данном случае это стройматериалы. Ассортимент, комплектующие и количество строительных материалов обычно указываются в приложении или в спецификации к договору, которые составляются и подписываются на отдельную партию товара.
  2. Права и обязанности обеих сторон договора. Здесь необходимо указать сроки, адрес поставки строительных материалов, условия подписания акта приема-передачи стройматериалов, обязательство по передаче продавцом материалов надлежащего качества; условия осуществления разгрузки.
  3. Цена строительных материалов и порядок их оплаты. Если стороны работают на условиях предоплаты, то все ее условия должны быть тоже включены в этот пункт. Отмечается вид оплаты: безналичный расчет или наличный.
  4. Ответственность сторон. Здесь оговариваются следующие моменты:
  • размер пени, неустойки в случае несоответствующего исполнения сторонами своих обязанностей;
  • действия сторон, в случае нарушения поставки обусловленного ассортимента товара (в данном случае строительных материалов);
  • порядок действий при обнаружении в партии бракованных материалов;
  • действия покупателя в случае выявления излишков или недостачи покупаемых строительных материалов;
  • порядок распределения расходов по замене или допоставке стройматериалов.
  1. Обстоятельства непреодолимой силы. Это, так называемый, форс-мажор. Необходимо указать, что документ, который выдан соответствующим уполномоченным органом, будет удовлетворительным подтверждением наличия и продолжительности влияния обстоятельств непреодолимой силы, а также уведомить о наличии таких обстоятельств другую сторону в немедленном порядке.
  2. Срок действия договора. Обычно срок действия договора – от даты его подписания до осуществления сторонами своих обязанностей.
  3. Дополнительные условия. Здесь нужно указать, что все возникшие споры решаются путем переговоров, если не удается – в судебном порядке; любые изменения и дополнения к договору вступают в силу только после их подписания обеими сторонами; количество экземпляров договора и их юридическая сила. Также оговаривается порядок отправки сопроводительных документов (копии сертификатов на стройматериалы, товарно-транспортная накладная, товарная накладная) и право передачи сторонами своих прав и обязанностей третьим лицам.
  4. Юридические или фактические адреса, контактные телефоны и платежные реквизиты сторон.
  5. Подписи и печати сторон договора купли-продажи на всех его экземплярах.

Здесь указаны главные пункты, которые должен содержать в себе типовой договор купли-продажи стройматериалов. Безусловно, юридически грамотно составленный договор – это весомый инструмент в борьбе с порой нечестными контрагентами в сфере бизнеса, а также при возникновении споров различного характера.

Представленный ниже бланк договора купли-продажи для скачивания оформляется, если сторонами сделки выступают юридическое и физическое лицо. Если в бланк внести небольшие изменения, то его можно использоваться при оформлении купли-продажи стройматериалов между физическими лицами или между юридическими лицами.

Договор купли продажи металлопроката образец

Юридическая практика Татьяны Скворцовой

Недвижимость и Право

Находимся в Челябинске, работаем по России

  • Земельная реформа
  • «Лесная амнистия»
  • Интернет-консультация
  • Законодательство
  • Образцы документов
  • Бизнес и право
  • Жилищное право
  • Земельное право
  • Недвижимость
  • Судебный процесс

Опция доступна для Челябинского и Саратовского регионов

Опытный юрист перезвонит вам, чтобы обсудить вашу задачу.

Беседа с юристом БЕСПЛАТНА, не является консультацией, длится до 10 минут

Отправляя эту форму, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Соглашением

Услуги и цены

Юридическая помощь в судах

  • Представительство в суде и арбитражном суде
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде по жилищным делам
    • Представительство в суде по трудовым спорам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Представительство в суде по защите прав потребителей
  • Составление документов для суда
    • Составление исковых заявлений и отзывов в суд и арбитражный суд
    • Составление апелляционных и кассационных жалоб в суд и арбитражный суд
    • Исковые заявления и жалобы по «лесной амнистии»

Юридические услуги по недвижимости и земле

  • Юридические услуги по земельным делам
    • Оформление земельных участков
    • Оформление земли под многоквартирными домами
    • Оформление наследства
    • Составление и проверка договоров
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
  • Юридические услуги по недвижимости
    • Узаконение (согласование) перепланировок квартир и жилых домов
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Приватизация жилья (квартир и комнат)
    • Оформление наследства
    • Узаконивание самовольных построек
    • Узаконивание (согласование) перепланировок нежилых помещений
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде по жилищным делам

Юридические услуги бизнесу

    • Составление и проверка договоров
    • Абонентское юридическое обслуживание
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Регистрация предприятий
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
Читайте также  Как прописать претензионный порядок в договоре образец

Консультации

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Юридическая консультация

Услуги кадастровых инженеров

    • Межевание земельных участков, подготовка межевых планов
    • Схема расположения земельного участка

Дистанционные услуги

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Договоры дистанционно
    • Дистанционная юридическая консультация по земельному праву
    • Кассационные и апелляционные жалобы дистанционно

К автору любого материала на сайте можно записаться на личную консультацию
Телефон для записи:

(351) 233-50-35

Статьи
Новости
Советы юриста

В ноябре 2015 года в Челябинской области утверждены результаты переоценки (установления новой кадастр.

Многих арендодателей заботит вопрос, что делать с арендаторами, оставляющими после себя в съемной ква.

Признание права — это получение решения суда или арбитражного суда, признающего Вас законным владельцем (со.

Во-первых, не впадать в панику. 30-40% дел проигрывается истцами. Во-вторы.

Многие собственники предпочитают не сдавать.

Люди, которым приходится впервые столкнуться с судебным процессом, часто боятся идти в суд. И не удив.

Договор поставки металлопроката

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить продукцию, именуемую в дальнейшем Товар на условиях, изложенных в настоящем договоре и счете на оплату.
1.2. Наименование Товара (металлопрокат, метизы), общее количество и цена отражаются в счетах. При этом, подписывая Товарную и (или) Товарно-транспортную накладную, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями поставки, изложенными в настоящем договоре и счетах.
1.3. Качество Товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации требованиям ГОСТ и ТУ и удостоверяться сертификатом качества.
1.4. Цена на Товар устанавливается в рублях за тонну, метр погонный или метр квадратный на условиях франко-склад Поставщика. По договоренности сторон, цена на Товар может включать стоимость доставки, если организация доставки осуществляется силами Поставщика.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель производит оплату Товара, а так же транспортных расходов, если организация доставки осуществляется силами Поставщика, по цене с учетом НДС, предусмотренной в счете на каждую партию Товара, в течение 2-х банковских дней с момента выставления счета, но до начала поставки (предварительная оплата).
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. При нарушении срока оплаты, Поставщик вправе изменить условия поставки и цену на Товар, либо отказаться от исполнения обязательства.
2.4. Поставщик имеет право зачесть денежные средства из суммы, поступившей предварительной оплаты за Товар в погашение задолженности Покупателя по ранее произведенным поставкам Товара.
2.5. Покупатель обязан погасить задолженность за отгруженный товар, образовавшуюся в результате отклонения от заказанных Покупателем, но принятых им объемов Товара, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента ее возникновения.
2.6. При оплате ссылка на номер счета обязательна.
2.7. Проведение сверки расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой Стороны. Сторона, получившая Акт сверки расчетов в двух экземплярах, обязана в течение 10 дней со дня получения рассмотреть его и направить в адрес другой Стороны один подписанный экземпляр Акта сверки, либо обоснованные возражения на Акт сверки, заказным письмом спецпочтой или передать лично в руки.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется на условиях франко-склад Поставщика в понимании ИНКОТЕРМС 2010.
3.2. Покупатель обязуется принять и вывезти Товар в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. В противном случае Поставщик вправе взыскать с Покупателя стоимость хранения Товара на своем складе или распорядиться Товаром по своему усмотрению, как невостребованным.
3.3. По соглашению сторон Товар может быть отгружен автомобильным транспортом Поставщика. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Поставщика в присутствии представителей сторон.
3.4. Поставщик отгружает Товар в количестве, не превышающем нормы загрузки транспортного средства. При поставках металлопроката допускается отклонение от согласованного количества в пределах +/- 10% по каждой партии Товара.
3.5. При поставке сортового металлопроката (сталь угловая, арматура, швеллер и т.п.) допускается наличие 10% прутков немерной длины в каждой партии Товара, если иное не согласовано Сторонами.
3.6. После отгрузки Товара Поставщик обязуется выставить и передать Покупателю счет-фактуру, товарную накладную, Товарно-Транспортную накладную, копию сертификата качества.
3.7. При поставке на условиях франко-склад Поставщика (Франко-склад Покупателя), датой поставки, перехода прав собственности и рисков, связанных с сохранностью Товара, считается дата товарной и товарно-транспортной накладной на соответствующую партию Товара.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству в порядке, предусмотренном инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-7 (с изменениями Госарбитража СССР № 81 от 22.12.73г. № 98 от 14.11.74г. № 115 от 23.07.75г.), согласно ГОСТам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами качественным характеристикам.
4.2. Покупатель производит приемку Товара по количеству в порядке, предусмотренном инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-6 (с изменениями Госарбитража СССР № 81 от 22.12.73г. № 98 от 14.11.74г. № 115 от 23.07.75г.), согласно весу груза, указанному в накладной.
4.3. Покупатель принимает Товар, отгруженный по физическому весу, так же по физическому весу; отгруженный по теоретическому весу или метражу, так же по теоретическому весу или метражу.
4.4. При обнаружении несоответствия предъявленного Поставщиком Товара товаросопроводительным документам по качеству и (или) количеству, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
4.5. В случае необоснованного отказа от приемки — предъявленный Товар соответствует ГОСТ или техническим условиям, количество Товара полностью соответствует заявленному в товаросопроводительных документах — Покупатель обязан компенсировать Поставщику затраты на отгрузку и доставку Товара, если таковые имели место.
4.6. Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам Покупатель имеет право предъявить в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара. Претензии предъявляются в письменном виде, согласно требований Инструкции П7. Скрытыми недостатками считаются такие недостатки, которые не могли быть выявлены представителем Покупателя в момент приемки и обнаружены при визуальном осмотре Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае возникновения задолженности Покупателя за отгруженный Товар и не погашении ее в течение 5 (пяти) банковских дней, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки из расчета 0,2% от общей стоимости подлежащего оплате Товара за каждый календарный день просрочки. Покупатель обязан уплатить неустойку в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления такого требования.
5.3. В случае возникновения споров, стороны примут все меры к их урегулированию путем переговоров. Сторона, не соблюдающая претензионный порядок разрешения спора, лишается права обращения в Арбитражный суд. Споры разрешаются путем направления письменных требований и претензий.
5.4. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами подведомственны Арбитражному суду города Москвы.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению принятых Сторонами обязательств, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения сделки и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. Сторона, не исполнившая обязательства обязана доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы справками, актами или решениями компетентных Государственных органов.
6.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента выставления счета Поставщиком на Товар в адрес Покупателя, до момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств по каждой поставке.
7.2. Поставщик вправе в любой момент потребовать от Покупателя предоставить документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие его юридический статус: устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.3. Приложения, изменения, дополнения и спецификации к настоящему Договору оферты не предусмотрены. В случае необходимости, Стороны заключают договор в письменной форме.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае изменения любого из реквизитов, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении в течение действия договора. В случае несоблюдения настоящего требования все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
7.6. Текст настоящего договора (оферта) публикуется на официальном сайте Поставщика, оплата счета, выставленного Поставщиком, означает согласие Покупателя с условиями поставки и настоящего договора.
7.7. Поставщик оставляет за собой право в любой момент изменить условия настоящего договора. При этом текст нового договора применяется только к сделкам, заключенным после введения нового договора.
Редакция №2 Договора поставки металлопроката (оферта) от 09.10.2012

© s235group 2019
Разработка PavlinGrafic

Металлопрокат, стальные трубы.
Продажа со склада, транзитные поставки.
Металлообработка, изоляция, цинкование.
Доставка по Москве и Московской области.