Договор купли продажи лекарственных средств образец

Договор купли-продажи медикаментов

г. Зеленогорск «___»_____________20___г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «ПО ЭХЗ» санаторий-профилакторий, именуемый в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании доверенности №30-35/116 от 01.06.10г, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю медикаменты (далее по тексту «Товар») по согласованному Заказу Покупателя (Приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). Товар приобретается Покупателем для собственных нужд.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Общая стоимость продукции, поставляемой по настоящему договору (цена договора) составляет _____________________________________________________________________ рублей на январь 2011г.

2.2. Продавец обязуется продать, а Покупатель купить лекарственные средства, изделия медицинского назначения (далее именуемые Товар) для проведения профилактического лечения и реабилитации отдыхающих санатория-профилактория и оплачивать в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Отпуск Товара, по согласованию с Продавцом, производится в ассортименте, в количестве и в сроки, указанные в отдельных заявках Покупателя, являющихся частью общего Заказа Покупателя, на основании счетов, счетов-фактур и накладных Продавца.

2.4. Отпуск товара производится в течение трех дней после подачи согласованной заявки Покупателя

2.3. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

2.4. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока соглашения о цене товара не допускается.

2.5. Качество Товара должно соответствовать требованиями, указанных в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.6. Проверка качества Товара производиться Покупателем при получении Товара от продавца.

3.УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца, за его счет, или иным способом по согласованию сторон.

3.2. Моментом исполнения обязательств Продавца по поставке, является момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя.

3.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке любым видом транспорта.

3.4.Качество поставляемого Товара должно отвечать требованиям ГОСТов и подтверждается в установленном законом порядке. Остаточный срок годности должен быть не менее 60 %, от установленного. Реализация Товара с иным сроком годности возможна по согласованию Сторон.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в порядке, установленном Инструкциями П-6, П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и 15.06.65 г. (в редакции от 14.11.74 г.).

3.6. Претензии по количеству предъявляются Покупателем в течение 10 дней с момента получения Товара Покупателем, по качеству – в течение срока годности. Продавец обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней с момента ее получения.

3.7. С момента исполнения Продавцом обязательств по поставке (п. 3.2 Договора) Покупатель вправе использовать Товар без всяких ограничений и обременений.

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель самостоятельно осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение семи дней после получения продукции. Расчет за продукцию осуществляется за каждую партию Товара на основании выставленного Продавцом счета, счет-фактуры, платежным поручением по факту получения Товара.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа с исполнением и круглой печати банка.

4.3. Моментом исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения осуществляется представителем Покупателя по доверенности.

5.2. Заключение настоящего Договора отменяет действие ранее заключенного между Сторонами аналогичного договора в случае его существования.

5.3. Изменения и дополнения настоящего договора производится по согласованию сторон. В случае возникновения спора Стороны обязуются принять все необходимые меры для его урегулирования путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

5.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 15.03.2011 г.

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Поставщика и Покупателя.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭХЗ» санаторий-профилакторий

Отделение СБ РФ № 000 г. Зеленогорск

р/сч 40702810231140000787

Восточно-Сибирский СБ РФ г. Красноярск

Договор купли продажи лекарственных средств образец

г. _________________ « » ______________ 200 ___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора _______________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить лекарственные средства, биологические препараты ветеринарного назначения и зоогигиенические средства, именуемые в дальнейшем «товар».

1.2. Поставка товара осуществляется на основании заявки Покупателя, полученной по телефону, факсу, электронной почте. Заявка Покупателя должна содержать наименование товара, его точное количество и желаемый срок поставки.

1.3. Поставка заказанного товара производится одной или несколькими партиями.

1.4. Под партией понимается товар, передаваемый по одной накладной. С момента принятия заявки Продавцом и уведомления об этом Покупателя, Продавец резервирует товар и оформляет товарно-сопроводительные документы согласно п.2.2. настоящего Договора, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Условия и порядок передачи товара

2.1. Отгрузка товара осуществляется по адресу: _________________________ самовывозом или при помощи сторонних организаций-перевозчиков любым удобным для Покупателя способом: железнодорожным, авиа или автотранспортом.

2.2. Передачу каждой партии товара Продавец оформляет счетом-фактурой с указанием в нем наименования, количества и цены товара, накладной и документами, подтверждающими качество товара.

2.3. Датой передачи товара считается дата приемки товара Покупателем по количеству грузовых мест и весу на складе:

— Продавца (при самовывозе ),

— Покупателя (при доставке автотранспортом до склада Покупателя)

— организации-перевозчика (при его участии в доставке товара).

2.4. Доставка биопрепаратов осуществляется специально оборудованной а/м, либо в термоконтейнерах .

3. Цена товара, порядок расчетов

3.1. Цена товара определяется в рублях на момент окончательного формирования заявки и фиксируется в счете-фактуре и накладной.

3.2. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях по каждому счету-фактуре не позднее 14 дней с момента передачи товара, путем перечисления указанной в нем суммы на счет Продавца.

3.3 Датой оплаты считается дата, проставленная банком, обслуживающим Покупателя, на платежном поручении о списании сре дств с р асчетного счета Покупателя. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.4. Расчеты по настоящему договору могут осуществляться любым способом не противоречащим законодательству РФ.

3.5. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости товара, Поставщик может обратиться в Арбитражный суд. При обращении в Арбитражный суд, помимо суммы основного долга, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

3.6. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, Покупатель может обратиться в Арбитражный суд. При обращении в Арбитражный суд, помимо суммы основного долга, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку, в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

4. Качество товара и процедура возврата товара

4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим в РФ законодательством для данных видов товаров и подтверждаться сертификатами.

4.2. На момент передачи относительный срок годности товара должен составлять не менее 60 процентов. Товар с меньшим сроком годности поставляется только по согласованию между Продавцом и Покупателем. При достижении такого согласования приемка товара Покупателем по счету-фактуре и накладной является окончательной, товар при этом замене и возврату не подлежит.

Читайте также  На какой срок заключается коллективный договор

4.3. Возврат качественного товара Покупателем возможен по согласованию сторон.

4.4. Товар просроченный, потерявший товарный вид (в том числе маркированный) по вине Покупателя, замене и возврату не подлежит

5. Сдача-приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству грузовых мест и весу, указанному в транспортных документах, осуществляется Покупателем на складе:

— Продавца (при самовывозе ),

— Покупателя (при доставке автотранспортом до склада Покупателя)

— организации-перевозчика (при его участии в доставке товара).

5.2. В случаях, когда при приемке товара от организации-перевозчика груза, устанавливается несоответствие наименования, веса, количества мест данным, указанным в транспортных документах, а также при повреждении и порче груза Покупатель обязан потребовать от организации-перевозчика составления коммерческого акта. Копия коммерческого акта должна быть направлена Продавцу.

5.3. Приемка товара по количеству и товарному виду осуществляется Покупателем в течение 10 рабочих дней с момента приемки товара по количеству грузовых мест и весу.

5.4 В случае несоответствия товара по количеству или нарушений товарного вида, и соблюдении Покупателем сроков приемки товара, Покупатель имеет право потребовать: допоставки недостающего количества товара, замене на товар надлежащего товарного вида. В данном случае Покупатель обязан направить в адрес Продавца Акт приемки товара, в котором Покупатель должен отразить суть претензии с указанием наименования и количества недопоставленного или имеющего ненадлежащий товарный вид товара.

5.5. В случае несоблюдения Покупателем сроков приемки товара Продавец имеет право не принимать претензии по количеству и товарному виду.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение одного года. Действие настоящего договора пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 дней до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон письменного не заявит другой стороне о прекращении его действия.

6.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по погашению задолженности, образовавшейся при выполнении настоящего договора.

7.1. Стороны стремятся к решению всех спорных вопросов путем переговоров. В случае если согласие не достигнуто, споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

8. Прочие условия

8.1. Данный договор и другие документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу для обеих сторон.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к данному договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своей организационно-правовой формы, юридического статуса и других реквизитов не позднее 7 дней с даты их изменения.

8.4. Настоящий договор и все документы по нему составлены в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательном.

Когда продажа медтоваров признается розницей

Аптека, применяющая «вмененку», регулярно продает лекарства и медтовары сторонним юридическим лицам. Однозначно определить, для каких целей приобретает лекарства контрагент, довольно трудно. Как понять, занимается ли аптека розницей и может перейти на спецрежим или все же применять ЕНВД она не вправе? Мы нашли ответы, проанализировав законодательство, разъяснения финансистов и арбитражную практику.

Согласно статье 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», аптечное учреждение – это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами.

Казалось бы, достаточно самого определения аптеки, чтобы утверждать, что реализация такими фирмами товара юридическим лицам также подпадает под ЕНВД. Ведь в определении прямо сказано, что аптечное учреждение – это организация, осуществляющая розничную торговлю.

Однако не все так просто.

Налоговый кодекс РФ определяет розничную торговлю как предпринимательскую деятельность, которая связана с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

Однако каким образом можно определить, что товар реализован по договору розничной купли-продажи? Здесь важно учесть ряд моментов.

Обратите внимание на оформленные документы

Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493 Гражданского кодекса РФ).

В свою очередь, по договору поставки отгрузка товара осуществляется на основании товарных накладных. Поскольку организация выставила товарную накладную, то, соответственно, выписывает и счет-фактуру, ведет журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Это отмечено и в письме Минфина России от 10 марта 2006 г. № 03-11-04/3/123.

На этом же основании ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 17 октября 2008 г. № А56-37983/2007 пришел к выводу, что налогоплательщик необоснованно относил свою деятельность к розничной торговле и применял ЕНВД. Ведь при продаже юридическим лицам товаров он выписывал счета-фактуры и товарные накладные.

Таким образом, если аптека выдает своим покупателям кассовый или товарный чек, а первичные документы (товарные накладные, счета и счета-фактуры) не оформляет, то контролеры скорее всего расценят реализацию товара именно как розничную торговлю.

Однако следует помнить еще о некоторых аспектах.

Форма расчетов роли не играет

Существенного значения для определения вида договора форма расчетов не имеет. При этом мнения финансового ведомства и арбитражных судов по данному вопросу совпадают (см., например, письмо Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03-11-04/3/162, определение ВАС РФ от 24 августа 2007 г. № 10217/07).

Таким образом, то обстоятельство, что расчеты по договору производились в безналичной либо смешанной форме, не является квалифицирующим признаком для определения вида торговли.

Определяющее значение имеет цель приобретения товара

И все же главным отличительным признаком, позволяющим точно разграничить договор розничной купли-продажи и договор поставки, является цель, для которой покупатель приобретает лекарства. Если товары приобретаются для последующей перепродажи или для иного их использования в предпринимательской деятельности, то речь идет о договоре поставки. Если же покупатель приобретает лекарства не для использования их в своей предпринимательской деятельности, то это розница. Финансисты указывают, что продавец должен учитывать цель приобретения товара (письма Минфина России от 30 июля 2008 г. № 03-11-05/185, от 28 января 2008 г. № 03-11-04/3/29). Однако как это осуществлять, ни в Налоговом кодексе РФ, ни в разъяснениях чиновников не уточняется.

Отметим, что при возникновении споров аптека не обязана доказывать, что приобретенные лекарства в предпринимательской деятельности покупателем не используются. Это должны будут делать налоговики. Ведь Налоговый кодекс РФ не возлагает на продавца товара обязанность контролировать, для каких целей товар приобретается (см., например, постановления ФАС Поволжского округа от 23 мая 2008 г. по делу № А12-10806/07-С36, от 7 августа 2008 г. № А55-17831/07).

Делаем выводы

Таким образом, формально категория покупателей значения не имеет. В розницу можно продать товар как физическим лицам, так и юридическим. С этим соглашаются и налоговые органы (см. письма Минфина России от 1 апреля 2008 г. № 03-11-04/3/162, от 6 марта 2008 г. № 03-11-05/52).

Однако судебная практика противоречива, поэтому аптеке следует быть очень осторожной при оформлении операций по реализации лекарственных средств для предприятий и организаций.

Официальная позиция
Ю.В. Подпорин, заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России:

– Аптека отпускает медикаменты детским садам и санаториям по безналичному расчету по разовым заявкам без оформления договора поставки. Возможно ли отнесение такой реализации к ЕНВД при оформлении договора розничной купли-продажи?

Читайте также  Договор аренды предприятия с последующим выкупом

– Нет, данная операция должна облагаться в рамках иных режимов налогообложения.

Ведь по договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса РФ).

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493 Гражданского кодекса РФ). К розничной торговле для целей ЕНВД не относится реализация в соответствии с договорами поставки.

А согласно статье 506 Гражданского кодекса РФ, по договору поставки продавец обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Публикации в СМИ

Договор на поставку лекарственных средств (разовый)

Договор
на поставку лекарственных средств

г. Москва “___”____________200__ г.

7.1. Днем исполнения обязательств по поставке продукции считается дата приемки продукции согласно приемо-сдаточного акта по количеству, качеству и комплектности, подписанного уполномоченными на то представителями сторон, либо в случаях, согласованных сторонами, — дата подписания товарно-транспортной накладной.
7.2. Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, в поврежденной таре производится на складе Заказчика в момент получения продукции от Поставщика.
Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится на складе конечного Заказчика в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки.
При поставке продукции, содержащей сильнодействующие, ядовитые или наркотические вещества, ее приемка производится по количеству и качеству со вскрытием тары и упаковки в установленном порядке.
7.3. Приемка продукции производится уполномоченными на то Заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции.
7.4. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой продукции (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии, качестве и комплектности поступившей продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
Поставщик в течение трех рабочих дней обязан предоставить недостающие документы, указанные в акте.
7.5. Выборочная (частичная) проверка количества и качества продукции с распространением результатов проверки какой-либо части продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением сторон.
7.6. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции (п. 7.4. контракта), Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов.
Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку продукции.
Одновременно с приостановлением приемки продукции Заказчик обязан вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта представителя Поставщика (изготовителя). В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку продукции самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.
7.7. Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями, другими обязательными правилами, настоящим контрактом или соглашением сторон для определения качества продукции предусмотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке продукции по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этой продукции. Отбор образцов (проб) производится в точном соответствии с требованиями указанных выше нормативных актов. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами.
7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966г. № П-7.
7.9. По окончании проверки продукции уполномоченные представители Заказчика и Поставщика подписывают акт сдачи-приемки продукции по качеству, количеству и комплектности (либо товарно-транспортную накладную).

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
8.2. При поставке продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязан после получения соответствующего уведомления от Заказчика без промедления заменить товар на аналогичный товар надлежащего качества. В случае невыполнения указанной обязанности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
8.3.При недопоставке продукции Заказчик вправе потребовать передачи ему недостающего количества товара в установленный Заказчиком срок, либо отказаться от переданной продукции и ее оплаты.
8.4. При поставке некомплектной продукции, Заказчик вправе требовать доукомплектования продукции за счет Поставщика. Разумный срок доукомплектования устанавливается соглашением сторон.
Если Поставщик в срок, установленный сторонами, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:
— потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
— отказаться от исполнения контракта.
8.5. При передаче Поставщиком Заказчику подлежащего затариванию и (или) упаковке товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.
8.6. При передаче Поставщиком предусмотренных договором товаров в ассортименте, не соответствующем договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты. Если Поставщик передал Заказчику наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору, товары с нарушением условия об ассортименте, Заказчик действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
8.7. При просрочке поставки товара, недопоставке либо поставке продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, а также при поставке товаров с нарушением условия об ассортименте, Поставщик уплачивает Заказчику пени с даты признания долга либо с даты вступления в законную силу решения суда в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Поставщику пени с даты признания долга, либо с даты вступления в законную силу решения суда в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате продукции, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств в натуре.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана незамедлительно оповестить другую Сторону (в письменной форме) после возникновения таких обстоятельств.

Договор купли продажи лекарственных средств образец

Юридическая практика Татьяны Скворцовой

Недвижимость и Право

Находимся в Челябинске, работаем по России

  • Земельная реформа
  • «Лесная амнистия»
  • Интернет-консультация
  • Законодательство
  • Образцы документов
  • Бизнес и право
  • Жилищное право
  • Земельное право
  • Недвижимость
  • Судебный процесс
Читайте также  Является ли кассовый чек договором купли продажи

Опция доступна для Челябинского и Саратовского регионов

Опытный юрист перезвонит вам, чтобы обсудить вашу задачу.

Беседа с юристом БЕСПЛАТНА, не является консультацией, длится до 10 минут

Отправляя эту форму, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Соглашением

Услуги и цены

Юридическая помощь в судах

  • Представительство в суде и арбитражном суде
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде по жилищным делам
    • Представительство в суде по трудовым спорам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Представительство в суде по защите прав потребителей
  • Составление документов для суда
    • Составление исковых заявлений и отзывов в суд и арбитражный суд
    • Составление апелляционных и кассационных жалоб в суд и арбитражный суд
    • Исковые заявления и жалобы по «лесной амнистии»

Юридические услуги по недвижимости и земле

  • Юридические услуги по земельным делам
    • Оформление земельных участков
    • Оформление земли под многоквартирными домами
    • Оформление наследства
    • Составление и проверка договоров
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
  • Юридические услуги по недвижимости
    • Узаконение (согласование) перепланировок квартир и жилых домов
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Приватизация жилья (квартир и комнат)
    • Оформление наследства
    • Узаконивание самовольных построек
    • Узаконивание (согласование) перепланировок нежилых помещений
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде по жилищным делам

Юридические услуги бизнесу

    • Составление и проверка договоров
    • Абонентское юридическое обслуживание
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Регистрация предприятий
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам

Консультации

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Юридическая консультация

Услуги кадастровых инженеров

    • Межевание земельных участков, подготовка межевых планов
    • Схема расположения земельного участка

Дистанционные услуги

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Договоры дистанционно
    • Дистанционная юридическая консультация по земельному праву
    • Кассационные и апелляционные жалобы дистанционно

К автору любого материала на сайте можно записаться на личную консультацию
Телефон для записи:

(351) 233-50-35

Статьи
Новости
Советы юриста

Люди по-разному реагируют, узнав о своем участии в судебном процессе в этом качестве. Кто-то не обращ.

Во-первых, не впадать в панику. 30-40% дел проигрывается истцами. Во-вторы.

В ноябре 2015 года в Челябинской области утверждены результаты переоценки (установления новой кадастр.

Текст жалобы слишком растянут . Еще со школьных времен многим кажется, что письменная работа должна им.

Разберем на примере искового заявления о взыскании задолженности

Многих арендодателей заботит вопрос, что делать с арендаторами, оставляющими после себя в съемной ква.

Экономика фармации Организация Деятельности Аптеки

—>Разделы сайта —>

—>

Лицензирование [10]
Ценообразование [8]
Учет и отчетность аптеки [65]
Из практики аптечного дела [30]
Инвентаризация [7]
Правила выписывания и отпуска ЛС [9]
Экономика аптечных организаций [66]
Работа рецептурно — производственного отдела аптеки [9]
Информационные технологии профессиональной деятельности (ИТПД) [5]
Логистика [8]
Фармакоэкономика [3]
Хранение товаров аптечного ассортимента [1]
Стандартные операционные процедуры (СОП) [3]

—>

—>Мы Вконтакте! —>

О разделе

Самый простой договор купли – продажи содержит следующие разделы:

1. Вводная часть, или преамбула, в которой указывают наименование и номер контракта, место и дату его заключения, фирменные наименования сторон, их правовое положение, а также наименование сторон в тексте договора — «продавец» и «покупатель»; «поставщик» и «заказчик»;

2. Предмет и объем поставки, где дают наименование товара, его характеристику. Если договором предусмотрена поставка товаров разных качественных характеристик или разного ассортимента, обычно они перечисляются в спецификации, прилагаемой к контракту;

3. Способы определения качества товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.д.);

4. Сроки и место поставки. Под сроком поставки товара понимается момент, когда продавец обязан передать товар в собственность покупателя. Оговоренное в контракте количество товара может быть поставлено единовременно или по частям. При единовременной поставке устанавливают один срок поставки, а при поставке по частям – промежуточные сроки поставки. Срок поставки может быть установлен одним из следующих способов: определением календарного дня поставки; определением периода, в течение которого должна быть произведена поставка. При периодических поставках срок может обозначаться словами «ежеквартально», «ежемесячно»;

5. Базисные условия поставки (фактурные цены, определяющие порядок распределения затрат на транспортировку);

6. Цена и общая стоимость поставки. Данный раздел договора купли-продажи определяет единицу цены за количественную или весовую единицу, базис цены, валюту цены (рубли, доллары, марки и др.), способ фиксации цены (твердая, подвижная – 2-5% от контрактной), скидки с цены (размер скидок зависит от характера сделки, условий поставки и платежа, взаимоотношений партнеров и др.). Наиболее распространены общая (простая) скидка с прейскурантной цены (составляет 20-30%), ее разновидностью является скидка сконто – покупка за наличный расчет (2-3%); скидка за оборот (бонусная) предоставляется постоянным клиентам в зависимости от достигнутого размера оборота; близка к бонусной дилерская скидка – скидка постоянным клиентам без дополнительных условий; специальные скидки – привилегированным покупателям (например, первым десяти);

7. Платеж, где оговаривают валюту платежа, способ (наличный или безналичный, аванс, платеж в кредит и др.), форму расчетов;

8. Порядок сдачи-nриемки товара;

9. Условия о гарантиях и санкциях (к ним можно отнести условия, содержащие гарантии, достаточные для защиты интересов контрагентов на случай нарушения условий договора одной из сторон). Обычно они содержат определение различного рода санкций в виде пени, неустойки, штрафов, уплачиваемых стороной, не выполнившей своих обязательств в отношении одного из договорных условий. Наиболее распространенным видом санкций является неустойка – конвенциональный штраф на опоздание в поставке товара;

10. Арбитраж предусматривается в большинстве контрактов в качестве «третейского суда» для разрешения споров. Арбитраж обычно состоит из двух арбитров и одного суперарбитра. Стороны могут предусмотреть в контракте рассмотрение возможных споров в арбитражном суде при Международной торговой палате. Согласно правилам международной торговой палаты, для решения споров между контрагентами избираются 2 арбитра той же национальности, что и спорящие стороны, и один суперарбитр другой национальности. Срок обращения в арбитраж определяется числом рабочих дней после установления факта несогласия сторон или их представителей или числом месяцев после истечения установленного в договоре срока отгрузки. При обращении в арбитраж покупатель не имеет права ни прекращать платежи, которые он должен производить в соответствии с договором, ни отказываться от принятия других партий товара, составляющих предмет того же договора. Каждая из сторон обязана выполнить в сроки, установленные решением или правилами арбитражного органа, вынесенное против нее арбитражное решение;

11. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) делятся на 2 категории: длительные (запрещение экспорта, импорта, война, блокада и др.) и кратковременные (пожар, наводнение, стихийное бедствие и т.д.) При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения договора отодвигается или прерывается без возмещения убытков с обеих сторон. Длительность устанавливаемого в контракте срока действия обстоятельств непреодолимой силы для лекарственных препаратов обычно составляет не более 15-30 дней;

12. Транспортные условия;

13. Юридические адреса сторон;

14. Подписи продавца и заказчика.
При заключении договора на поставку фармацевтической продукции необходимо обратить внимание на наличие соответствующих лицензий, дающих право на производство фармацевтической продукции или осуществление фармацевтической деятельности.

Договора купли-продажи хранятся не менее 3 лет (срок исковой давности) с момента окончания срока обязательств.