Договор купли продажи компьютера между юридическими лицами

Договор купли-продажи компьютера

Тип документа: Договор купли-продажи имущества

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 4,2 кб

Бланк договора купли-продажи компьютера

Образец договора купли-продажи компьютера (заполненный бланк)

Скачать Договор купли-продажи компьютера

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОМПЬЮТЕРА №

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  • Договор купли-продажи имущества: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Договор купли-продажи имущества» по всему сайту
  • «Договор купли-продажи компьютера».pdf
  • Договор купли-продажи доли в уставном капитале
  • Договор купли-продажи (вариант)
  • Договор купли-продажи (общая примерная форма)
  • Договор кратной продажи товара (имущества)
  • Договор кратной купли-продажи товара
  • Договор международной купли-продажи
  • Договор оптовой купли-продажи
  • Договор розничной купли-продажи
  • Внешнеторговый договор купли-продажи
  • Договор купли-продажи доли ООО
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Агентский договор
  • Договор аренды
    • Договор аренды жилого помещения
    • Договор аренды нежилого помещения
    • Договор аренды транспортного средства
    • Договор аренды имущества
    • Договор аренды земельного участка
    • Договор аренды предприятия
  • Договор банковского вклада
  • Договор банковского счёта
  • Договор банковской гарантии
  • Брачный договор
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор дарения
  • Договор задатка
  • Договор займа
  • Договор залога
  • Защита авторских прав
  • Защита прав собственности
  • Договор доверительного управления
  • Договор комиссии
  • Договор кредита
  • Договор купли-продажи
    • Договор купли-продажи транспортного средства
    • Договор купли-продажи имущества
    • Договор купли-продажи недвижимости
    • Договор купли-продажи земельного участка
    • Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
  • Договор лизинга
  • Договор мены
  • Договор на оказание услуг
  • Договор перевозки
  • Договор подряда
    • Договор бытового подряда
    • Договор строительного подряда
  • Договор поручения
  • Договор поручительства
  • Договор поставки
  • Договор бытового проката
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования
  • Трудовой договор
  • Договор уступки права требования
  • Учредительные договоры
  • Договор франчайзинга
  • Договор хранения
  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Жалоба
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Записка
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Исковое
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • Письмо
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Претензия
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Расписка
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Резюме
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика
  • Ходатайство

Всеобщий источник нашего несчастья в том, что мы верим, будто вещи действительно являются тем, чем мы их считаем. (Г. Лихтенберг)

  • Типовые договоры
  • Образцы документов
  • Политика конфиденциальности
  • Обратная связь

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Типовой образец договора купли-продажи компьютера между физическим и юридическим лицом

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи компьютера между физическим и юридическим лицом

Современный рынок компьютеров готов предложить разнообразные модели, которые подойдут по всем параметрам, личным предпочтениям даже требовательных потребителей. Что касается стоимости подобных устройств, то она невелика, соответственно позволить ее себе смогут все. Как только компьютер приобретен, часто покупатели и не задумываются об оформлении покупки. Часто это приводит к различным проблемам, так как процедура является важной.

Образец типового договора купли-продажи компьютера между физическим и юридическим лицом

Подписывать договор принято тогда, когда в нем присутствуют все необходимые пункты. Обязательно следует проверить, имеется ли в договоре пункт, касающийся гарантийного срока, сюда принято относить грамотное заполнение реквизитов. Когда продавец – юридическое лицо, то требуется подпись полномочного лица, более того заверенная печатью компании.

В любом случае, нужно указать и данные о компьютере, которые должны являться точными.

Среди этих данных должны быть следующие:

  • важно указать наименование товара, а именно – кто является его производителем;
  • модель;
  • идентифицирующий номер.

Когда документ подписан, на практике часто выясняется, что в нем отсутствует пункт, касающийся возврата устройства, его обмена. Учтите, если его нет, то это не значит, что покупатель не может рассчитывать на такую возможность.

Существенные условия договора купли-продажи компьютера

Что касается существенных условий договора, то это предмет и цена. Как правило, предмету договора посвящается — компьютер. Важно указать сведения об устройстве, указывая марку, назначение и т.д.

Кроме того, нужно прописать обязательства продавца, которое заключается в том, что он должен передать компьютер покупателю. Тот принимает товар, и оплачивает его.

Как выглядит образец договора купли-продажи фотоаппарата?

Про типовой образец договора купли-продажи ноутбука смотрите тут.

Выделяя второй пункт, то он станет прописывать цену на компьютер.

Учтите, потребуется указать особенности оплаты, например, рассрочка платежа, обязательная предоплата, это касается сроков и типа оплаты. Когда договор предусматривает установку различных программ, то потребуется указать их стоимость.

На что стоит обратить внимание при оформлении сделки купли-продажи компьютера?

Следует обратить внимание на следующее:

  • Важно указать дату создания договора, место;
  • Подготовить документацию с обеих сторон;
  • Это касается и реквизитов участников сделки;
  • Но и конечно, следует понимать, что участниками сделки выступают – продавец и покупатель.

Кроме того, всегда можно скачать и дополнительные документы, например, акт передачи, расписка в приеме финансов и т.д. Если соблюсти все эти условия, то естественно сделка считается заключенной.

  • Предыдущая запись Типовой образец договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
  • Следующая запись Как выглядит договор купли-продажи собаки между физическими лицами?

Комментарии к статье «Типовой образец договора купли-продажи компьютера между физическим и юридическим лицом»

Никто ничего не написал пока. Будтье первым!

Договор купли-продажи компьютера

ДОГОВОР N _____ купли-продажи компьютера

_______________________ в лице _______________________, действующ___ на основании _______________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _______________________, паспорт: серия _______ N ______________, выдан _______________________ «___»_________ ____ г., именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

Читайте также  Договор купли продажи авто старого образца

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам подобного рода.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: ____________________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»____________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее _________________________.

3.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента условиям настоящего Договора и принять Товар.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты принятия Товара Покупателем.

3.6. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения цены;

— безвозмездного устранения недостатков в срок не более _____________ с даты _______________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3.8. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _____________ с даты _______________________.

Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет ______ (_______________) рублей (цена Договора).

4.2. Покупатель производит предварительную оплату цены Договора в течение ___________ с даты подписания настоящего Договора.

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных средств в кассу Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 3.6 настоящего Договора, либо срока доукомплектования Товара, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в ____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 2

2 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Договор купли продажи компьютера между юридическими лицами

Юридическая практика Татьяны Скворцовой

Недвижимость и Право

Находимся в Челябинске, работаем по России

  • Земельная реформа
  • «Лесная амнистия»
  • Интернет-консультация
  • Законодательство
  • Образцы документов
  • Бизнес и право
  • Жилищное право
  • Земельное право
  • Недвижимость
  • Судебный процесс

Опция доступна для Челябинского и Саратовского регионов

Опытный юрист перезвонит вам, чтобы обсудить вашу задачу.

Беседа с юристом БЕСПЛАТНА, не является консультацией, длится до 10 минут

Отправляя эту форму, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Соглашением

Услуги и цены

Юридическая помощь в судах

  • Представительство в суде и арбитражном суде
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде по жилищным делам
    • Представительство в суде по трудовым спорам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Представительство в суде по защите прав потребителей
  • Составление документов для суда
    • Составление исковых заявлений и отзывов в суд и арбитражный суд
    • Составление апелляционных и кассационных жалоб в суд и арбитражный суд
    • Исковые заявления и жалобы по «лесной амнистии»

Юридические услуги по недвижимости и земле

  • Юридические услуги по земельным делам
    • Оформление земельных участков
    • Оформление земли под многоквартирными домами
    • Оформление наследства
    • Составление и проверка договоров
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
  • Юридические услуги по недвижимости
    • Узаконение (согласование) перепланировок квартир и жилых домов
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Приватизация жилья (квартир и комнат)
    • Оформление наследства
    • Узаконивание самовольных построек
    • Узаконивание (согласование) перепланировок нежилых помещений
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде по жилищным делам

Юридические услуги бизнесу

    • Составление и проверка договоров
    • Абонентское юридическое обслуживание
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Регистрация предприятий
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам

Консультации

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Юридическая консультация

Услуги кадастровых инженеров

    • Межевание земельных участков, подготовка межевых планов
    • Схема расположения земельного участка
Читайте также  Являются ли реквизиты существенным условием договора

Дистанционные услуги

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Договоры дистанционно
    • Дистанционная юридическая консультация по земельному праву
    • Кассационные и апелляционные жалобы дистанционно

К автору любого материала на сайте можно записаться на личную консультацию
Телефон для записи:

(351) 233-50-35

Статьи
Новости
Советы юриста

Люди, которым приходится впервые столкнуться с судебным процессом, часто боятся идти в суд. И не удив.

Люди по-разному реагируют, узнав о своем участии в судебном процессе в этом качестве. Кто-то не обращ.

Разберем на примере искового заявления о взыскании задолженности

Многих арендодателей заботит вопрос, что делать с арендаторами, оставляющими после себя в съемной ква.

Подготовка иска — это работа для юриста. От качества этого документа на 50% зависит успех дела. Однако, есл.

Сдали квартиру и опасаетесь разгильдяйства квартирантов? Правильно опасаетесь.

Договор купли-продажи компьютера

Образец документа:

ДОГОВОР N _____ купли-продажи компьютера

_______________________ в лице _______________________, действующ___ на основании _______________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _______________________, паспорт: серия _______ N ______________, выдан _______________________ «___»_________ ____ г., именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ). В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам подобного рода.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: ____________________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»____________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее _________________________.

3.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента условиям настоящего Договора и принять Товар.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты принятия Товара Покупателем.

3.6. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения цены;

— безвозмездного устранения недостатков в срок не более _____________ с даты _______________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3.8. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _____________ с даты _______________________.

Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет ______ (_______________) рублей (цена Договора).

4.2. Покупатель производит предварительную оплату цены Договора в течение ___________ с даты подписания настоящего Договора.

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных средств в кассу Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 3.6 настоящего Договора, либо срока доукомплектования Товара, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в ____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР купли-продажи компьютера

ДОГОВОР N _____

г. __________________ «___»__________ ____ г.

___________________________________________________________, в лице

_________________________, действующ___ на основании _________, именуем__ в

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________,

_________ года рождения, паспорт: серия _______ N _______ выдан ___________

_________________ «___»_________ _____ г., адрес места жительства: ________

____________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Читайте также  Договор факторинга что это простыми словами

1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность

Покупателя компьютер (далее — «Товар») ____________________________________

(наименование и технические характеристики компьютера)

в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется

принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

1.1. Продавец обязан:

1.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей

упаковке в течение _____________ после заключения настоящего договора путем

_____________ (доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в

месте нахождения Товара, через транспортную организацию, организацию

Товар передается в количестве _______________________________.

1.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю ____________

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты

качества на Товар)

1.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2. Покупатель обязан:

2.1. Обеспечить приемку Товара.

2.2. Оплатить Товар.

а) в течение ____________ после подписания настоящего договора оплатить

Товар путем перечисления суммы на р/счет Продавца;

б) оплатить Товар полностью при подписании настоящего договора.

3. Цена компьютера составляет ________________ руб.

4. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие

обязательства по настоящему договору, несут ответственность в соответствии

с законодательством РФ.

5. Расходы по заключению договора уплачивает _______________.

6. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из

которых один хранится в делах _________________ нотариальной конторы, а два

других выдаются участникам договора.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору

или до расторжения настоящего договора.

8. Настоящий договор может быть расторгнут по согласию сторон,

совершенному в письменной форме.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Покупатель: ___________________ Продавец: ______________________

«__»___________ _____ г. настоящий договор удостоверен мной, __________

___________________________________________, нотариусом г. ________________

(наименование нотариальной конторы, N, дата выдачи лицензии)

Договор подписан в моем присутствии, личность сторон установлена, их

Текст договора купли-продажи прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за N ____________

Взыскано по тарифу: ___________________ руб.

Согласно ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате в удостоверяемых или выдаваемых нотариусом документах хотя бы один раз указываются:

— в отношении физических лиц — фамилии, имена и отчества полностью, дата рождения, удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (при совершении нотариальных действий от имени иностранных граждан также указывается их гражданство);

— в отношении юридических лиц — полное наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения.

По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32